2024西藏自治区建设工程施工合同书

编号：__________2024西藏自治区建设工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024西藏自治区建设工程施工合同书合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：合同条款3.1合同的签订、生效与解除3.2合同的履行3.3合同的变更和解除3.4违约责任3.5争议解决方式第四章：施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容第五章：施工进度及工期5.1施工进度计划5.2工期要求5.3延期开工、停工和复工第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求6.2工程标准6.3质量保证措施第七章：工程材料与设备7.1工程材料7.2工程设备7.3材料和设备的质量要求第八章：施工安全与环保8.1施工安全要求8.2安全事故处理8.3环境保护要求第九章：工程价款与支付9.1工程价款构成9.2工程价款支付方式9.3工程价款调整9.4工程预付款及进度款第十章：验收与移交10.1工程验收10.2验收标准10.3工程移交第十一章：保修与维护11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任第十二章：合同争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4诉讼解决第十三章：合同的效力、变更和解除13.1合同的效力13.2合同的变更13.3合同的解除第十四章：其他条款14.1合同的转让14.2合同的终止14.3合同的续签14.4附件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：西藏自治区某建设工程有限公司乙方：承担该工程建设施工的合法企业或个人1.2合同相关术语定义工程：指位于西藏自治区的某项具体的建设项目。甲方：指承担工程投资、组织协调和最终收益的法人或其他组织。乙方：指承担工程建设的施工任务的法人或其他组织。第二章：工程概况2.1工程基本情况工程名称：西藏自治区某建设工程项目工程性质：住宅楼、道路、桥梁等（根据实际情况填写）2.2工程地点西藏自治区某地（具体地址）2.3工程规模工程总面积：平方米工程总投资：万元2.4工程投资估算工程总投资估算：万元（具体数额根据实际情况填写）第三章：合同条款3.1合同的签订、生效与解除签订日期：年月日合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效合同解除条件：甲乙双方协商一致，或因不可抗力因素导致合同无法履行3.2合同的履行乙方应按合同约定的时间、质量、安全标准完成工程建设。甲方应按合同约定的时间和方式支付工程价款。3.3合同的变更和解除合同变更：甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。合同解除：甲乙双方协商一致，或因不可抗力因素导致合同无法履行。3.4违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。3.5争议解决方式双方通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第四章：施工范围及内容4.1施工范围工程设计范围内的所有建设内容，包括但不限于土建、安装、装修等。4.2施工内容具体施工内容应包括但不限于：建筑工程：包括土建、结构、装修、安装等；市政工程：包括道路、桥梁、给排水、供电等；其他工程：根据工程性质和实际情况确定。第五章：施工进度及工期5.1施工进度计划乙方应按照甲方要求，编制详细的施工进度计划，并提交甲方审批。5.2工期要求工程总工期为个月，自开工之日起计算。5.3延期开工、停工和复工延期开工：乙方应提前天向甲方申请，并征得甲方同意；停工：甲方要求乙方停工，应提前天通知乙方；复工：甲方同意乙方复工，应提前天通知乙方。第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2工程标准工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。6.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。第七章：工程材料与设备7.1工程材料乙方应按照设计文件和甲方要求，采购符合工程质量标准的材料。7.2工程设备乙方应按照设计文件和甲方要求，采购符合工程质量标准的设备。7.3材料和设备的质量要求材料和设备应符合国家、行业和地方的相关规定，并提供相关质量证明文件。第八章：施工安全与环保8.1施工安全要求乙方应严格按照国家、行业和地方的相关安全生产法律法规，加强施工现场安全管理。8.2安全事故处理发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。8.3环境保护要求乙方应遵守国家、行业和地方的环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。第九章：工程价款与支付9.1工程价款构成工程价款包括：工程本金、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。9.2工程价款支付方式甲方按照乙方提交的进度报表和实际完成工程量，分期支付工程价款。9.3工程价款调整工程价款的调整应严格按照合同约定的条款和程序进行。9.4工程预付款及进度款预付款：合同签订后，甲方支付工程总价的10%作为预付款。进度款：工程进度达到合同约定的节点后，甲方支付相应进度款。第十章：验收与移交10.1工程验收工程完成后，乙方应组织自检，并向甲方申请验收。10.2验收标准工程验收标准应符合国家、行业和地方的相关规定。10.3工程移交工程验收合格后，乙方应按照甲方要求，办理工程移交手续。第十一章：保修与维护11.1保修范围保修范围应包括但不限于：结构、设备、管道、电气等。11.2保修期限保修期限为工程验收合格之日起的年。11.3保修责任乙方应在保修期内，对出现的质量问题负责维修或更换。第十二章：合同争议解决12.1协商解决甲乙双方应通过友好协商解决合同争议。12.2调解解决协商不成的，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。12.3仲裁解决调解不成的，甲乙双方可约定仲裁委员会，提交仲裁。12.4诉讼解决仲裁不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三章：合同的效力、变更和解除13.1合同的效力合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。13.2合同的变更合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同的解除合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四章：其他条款14.1合同的转让未经对方同意，合同双方不得将合同权利和义务转让给第三方。14.2合同的终止合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续。14.3合同的续签合同到期前，甲乙双方可协商续签。14.4附件附件包括：设计文件、施工图纸、技术要求等。甲方（签字）：______________乙方（签字）：______________合同签订日期：______________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需的部分材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。1.3甲方调整权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整工程内容、规模、投资等。1.4甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程设计、施工方案等。1.5甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或存在安全隐患，有权终止合同。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应严格按照设计文件和甲方要求，确保工程质量，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。2.2乙方进度保障乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。2.3乙方安全责任乙方应加强施工现场安全管理，确保施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方保密义务乙方应对甲方提供的工程相关资料保密，不得泄露给第三方。2.5乙方维修义务工程验收合格后，乙方应在保修期内对出现的质量问题负责维修或更换。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方关系，协助解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。3.3第三方中介保密义务第三方中介应对甲乙双方提供的工程相关资料保密，不得泄露给无关第三方。3.4第三方中介违约责任第三方中介如未能履行协调职责，导致甲乙双方产生损失，应承担相应违约责任。3.5第三方中介终止权甲乙双方任意一方有权终止第三方中介的服务，如第三方中介严重违约。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术要求说明4.材料供应商名录5.安全规范标准6.环保规范标准7.工程进度计划8.工程质量检验标准9.保修条款说明10.工程价款明细表11.材料和设备采购合同12.施工安全事故应急预案13.保密协议14.第三方中介服务合同二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度款未按约定提供施工场地、材料、设备等未按约定时间完成工程验收违反保密协议，泄露工程相关资料2.乙方违约行为未按设计文件和甲方要求施工工程质量不符合约定标准工程进度严重延误发生安全事故未及时报告3.第三方中介违约行为未能履行协调职责，导致争议无法解决泄露甲乙双方提供的工程相关资料未按约定时间完成协调工作三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方应当依法承担的民事责任。4.工期延误：因乙方原因导致工程进度超过合同约定的时间。5.工程质量：工程满足设计文件、技术标准和甲方要求的程度。6.保修：乙方在合同约定的保修期限内对出现的质量问题负责维修或更换。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不足、不可抗力等。解决办法：协商调整工期、支付违约金、制定紧急预案。2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：整改、返工、更换不合格材料或设备。3.安全事故发生原因：施工操作不当、现场管理