2024版钢结构工程建设施工合同书

编号：__________2024版钢结构工程建设施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版钢结构工程建设施工合同书合同目录第一章：合同主体1.1甲方（委托方）1.2乙方（承包方）第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3价格调整3.4工程款支付第四章：施工期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量争议的处理第六章：施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的验收第七章：施工工艺与技术7.1施工方案7.2施工组织设计7.3施工技术要求第八章：安全生产与环保8.1安全生产措施8.2安全生产责任8.3环保要求第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除第十二章：合同的终止与验收12.1合同终止12.2工程验收第十三章：其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权第十四章：附件14.1合同图纸14.2技术说明书14.3相关法律法规合同编号：_______第一章：合同主体1.1甲方（委托方）：甲方全称：__________甲方地址：__________甲方联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________1.2乙方（承包方）：乙方全称：__________乙方地址：__________乙方联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同价格3.1合同总价：__________货币单位：__________3.2付款方式：（1）预付款：__________（2）进度付款：__________（3）竣工付款：__________（4）质量保证期付款：__________3.3价格调整：（1）调整因素：__________（2）调整方式：__________（3）调整时间：__________3.4工程款支付：（1）支付条件：__________（2）支付流程：__________（3）支付时间：__________第四章：施工期限4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________4.3工期延误：（1）延误原因：__________（2）延误处理：__________（3）延误责任：__________第五章：工程质量5.1质量标准：__________（1）材料质量标准：__________（2）施工质量标准：__________（3）验收质量标准：__________5.2质量检验：（1）检验机构：__________（2）检验流程：__________（3）检验费用：__________5.3质量争议的处理：（1）争议解决方式：__________（2）争议解决机构：__________（3）争议解决时间：__________第六章：施工材料与设备6.1材料供应：（1）供应责任：__________（2）供应时间：__________（3）供应质量：__________6.2设备供应：（1）供应责任：__________（2）供应时间：__________（3）供应质量：__________6.3材料和设备的验收：（1）验收标准：__________（2）验收流程：__________（3）验收责任：__________第八章：安全生产与环保8.1安全生产措施：（1）乙方应制定并执行详细的安全生产计划和措施。（2）乙方应定期对施工现场进行安全检查，并及时整改安全隐患。（3）乙方应提供必要的安全培训和教育。8.2安全生产责任：（1）乙方应对施工现场的安全生产负全责。（2）乙方应承担因安全生产管理不善造成的损失和责任。8.3环保要求：（1）乙方应遵守国家和地方的环保法律法规。（2）乙方应采取有效措施，防止施工过程中的污染排放。第九章：违约责任9.1甲方违约：（1）甲方未按约定时间支付工程款的，应支付违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应责任。9.2乙方违约：（1）乙方未按约定时间完成工程的，应支付违约金。（2）乙方工程质量不符合约定的，应承担修复或重新施工的责任。9.3违约赔偿：（1）违约方应承担因违约造成的直接经济损失。（2）违约方应支付合同总价一定比例的违约金。第十章：争议解决10.1争议解决方式：（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。10.2仲裁：（1）双方约定仲裁委员会进行仲裁。（2）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼：（1）双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。（2）诉讼期间，双方应继续履行合同，除非有法院命令停止执行。第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更：（1）合同变更应书面协议。（2）变更内容应明确、具体。11.2合同解除：（1）合同解除应书面协议。（2）解除原因、解除时间、解除后的责任处理等应明确。第十二章：合同的终止与验收12.1合同终止：（1）合同终止的条件和时间应明确。（2）合同终止后的善后处理应符合合同约定。12.2工程验收：（1）工程验收标准和程序应符合合同约定。（2）验收合格后，乙方应提交完整的工程资料和验收报告。第十三章：其他条款13.1保密条款：（1）双方应对合同内容和商务信息保密。（2）保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。13.2广告宣传：（1）未经对方书面同意，不得使用对方名称或工程信息进行广告宣传。（2）广告宣传应符合国家法律法规和双方约定。13.3知识产权：（1）双方应尊重对方的知识产权。（2）工程成果的知识产权归属按法律规定和合同约定。第十四章：附件14.1合同图纸：（1）附件中包含完整的施工图纸。（2）图纸修改和变更应以书面形式进行。14.2技术说明书：（1）附件中包含工程技术和材料规格说明书。（2）技术说明书应符合国家标准和行业规范。14.3相关法律法规：（1）附件中包含与本合同有关的国家法律法规。（2）双方应遵守法律法规，确保合同的合法性。合同双方签字盖章：甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签字日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分或全部材料的供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料的质量符合合同要求。如乙方未按甲方指定供应商采购，甲方有权要求乙方更换或退款。2.甲方监督权：甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程进度和质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督检查，并提供必要的协助。3.甲方变更权：甲方有权根据工程需要对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并保证工程质量。如因变更导致合同价的变动，双方应按约定的价格调整方式进行变更。4.甲方终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或工程质量严重不符合约定，有权终止合同。终止合同后，乙方应承担因违约或质量问题造成的损失。5.甲方索赔权：如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；如乙方工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方修复或重新施工，并支付因此产生的费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合国家法律法规和行业规范。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复或重新施工的责任。2.乙方进度承诺：乙方承诺按照合同约定的施工期限完成工程。如乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金，并承担因工期延误造成的损失。3.乙方材料和设备供应：乙方负责提供合同约定的材料和设备，并保证其质量符合合同要求。如乙方未按约定供应材料和设备，应承担相应的责任。4.乙方安全责任：乙方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工过程中的安全生产。如因乙方安全生产管理不善造成的损失和责任，乙方应承担相应的赔偿责任。5.乙方保密义务：乙方应对合同内容和甲方的商业秘密保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方的合同履行，协助双方解决合同履行过程中的问题。如第三方中介未履行职责，应承担相应的责任。2.第三方中介费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并按照约定的方式支付。如双方未能就中介费用达成一致，双方可协商确定。3.第三方中介的权益保护：第三方中介在合同履行过程中，如因履行合同而受到损失，有权向责任方索赔。4.第三方中介的违约责任：如第三方中介未按约定履行合同，应承担违约责任。如第三方中介严重违约，甲方和乙方均有权解除合同，并要求第三方中介承担因此产生的损失。5.第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容和甲乙双方的商业秘密保密，未经甲乙双方书面同意，不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同图纸2.技术说明书3.相关法律法规4.材料和设备供应清单5.安全生产措施方案6.质量检验报告7.施工组织设计8.工程进度计划9.变更和解除合同的书面协议10.争议解决的仲裁裁决书或诉讼判决书11.合同履行过程中的其他重要文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款未按约定提供施工条件未经乙方同意擅自变更合同内容未经乙方同意擅自解除合同2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定未按约定供应材料和设备未按约定履行安全生产责任3.第三方中介违约行为：未按约定履行协调和协助职责未按约定保密合同内容和商业秘密未按约定时间完成中介服务未按约定支付中介费用三、法律名词及解释：1.钢结构工程建设施工合同：指甲方委托乙方进行钢结构工程建设施工，乙方承诺按照合同约定的质量、时间和成本完成工程的法律文件。2.违约金：指违约方因违反合同约定而应支付给对方的一种经济赔偿。3.安全生产措施：指为防止生产过程中发生事故，保障人员安全和财产免受损失而采取的一系列预防措施。4.质量检验：指对工程质量进行的一种检查、测试和评估，以确保其符合国家法律法规和合同约定。5.仲裁：指合同双方约定将争议提交给仲裁委员会进行裁决的一种解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更、材料供应延迟等。解决办法：协商调整工期、增派施工人员、优化施工计划等。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：修复或重新施工、质量监控加强、设计变更等。3.合同变更：原因：工程实际情况与合同约定不符、甲方需