建筑大包合同范本

建筑大包合同范本合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（委托人）：____（全称）地址：____联系方式：____乙方（承包人）：____（全称）地址：____联系方式：____鉴于甲方愿意将位于____的____项目（以下简称“项目”）的建设工程承包给乙方，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程规模：____1.4工程内容：____1.5工程预算：____元（大写：____元整）。第二条合同价格2.1本合同总价款为____元（大写：____元整）。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价款的____%。履约保证金在工程验收合格后无息退还。第三条合同履行3.1乙方应按照本合同约定的内容和施工图纸、施工技术规范等进行施工。3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，严格按照国家及地方有关法律法规和标准进行施工。3.3乙方应按照甲方要求，按时完成工程，如有延期，应按甲方要求支付违约金。3.4乙方应妥善保管甲方提供的施工材料，如有损坏或丢失，乙方应按甲方要求赔偿。第四条付款方式4.1本合同价款支付方式分为三次，具体支付时间及比例如下：（1）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的剩余部分。4.2甲方支付价款时，乙方应提供合法有效的等额发票。第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，并提交验收申请。5.2甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。5.3工程验收合格的，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款。5.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。6.2乙方损坏或丢失甲方提供的施工材料，乙方应按照实际损失向甲方赔偿。6.3如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担由此产生的一切费用，并赔偿甲方因此造成的损失。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方退还履约保证金后失效。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____授权代表（签名）：____授权代表（签名）：____签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日1.施工图纸2.施工技术规范3.工程预算明细表4.履约保证金支付凭证5.工程验收报告第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（委托人）：____（全称）地址：____联系方式：____乙方（承包人）：____（全称）地址：____联系方式：____丙方（第三方主体）：____（全称）地址：____联系方式：____鉴于甲方愿意将位于____的____项目（以下简称“项目”）的建设工程承包给乙方，同时丙方作为第三方主体愿意为甲方和乙方提供担保及协调服务，以确保甲方的权益得到保障，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程规模：____1.4工程内容：____1.5工程预算：____元（大写：____元整）。第二条第三方主体权益和责任2.1丙方作为第三方主体，为甲方和乙方提供担保服务，确保乙方按照合同约定履行义务。2.2丙方应对乙方的施工能力、信誉等进行全面评估，并向甲方提供评估报告。2.3丙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价款的____%。履约保证金在工程验收合格后无息退还。2.4如乙方发生违约行为，丙方应按照甲方要求承担相应的赔偿责任。第三条甲方权益保障3.1甲方有权按照合同约定对乙方进行工程进度、质量等方面的监督。3.2甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改，以确保工程质量。3.3甲方在合同履行过程中发现乙方有违约行为的，有权要求丙方承担相应的赔偿责任。3.4甲方在合同签订后____个工作日内向丙方支付担保费用，金额为合同总价款的____%。第四条乙方义务及限制4.1乙方应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全。4.2乙方应接受甲方和丙方的监督，如有违约行为，应承担相应责任。4.3乙方在施工过程中不得擅自更换施工人员，如需更换，应提前通知甲方和丙方。4.4乙方应按照甲方要求，按时完成工程，如有延期，应按甲方要求支付违约金。第五条付款方式5.1本合同价款支付方式分为三次，具体支付时间及比例如下：（1）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的剩余部分。5.2甲方支付价款时，乙方应提供合法有效的等额发票。第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，并提交验收申请。6.2甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。6.3工程验收合格的，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款。6.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。7.2乙方损坏或丢失甲方提供的施工材料，乙方应按照实际损失向甲方赔偿。7.3如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担由此产生的一切费用，并赔偿甲方因此造成的损失。7.4丙方未按照约定提供担保服务或未履行协调职责的，应承担相应责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方退还履约保证金后失效。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____丙方（盖章）：____授权代表（签名）：____授权代表（签名）：____授权代表（签名）：____签订日期：____年__月__日签订日期：____年__第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（委托人）：____（全称）地址：____联系方式：____乙方（承包人）：____（全称）地址：____联系方式：____丙方（第三方主体）：____（全称）地址：____联系方式：____鉴于甲方愿意将位于____的____项目（以下简称“项目”）的建设工程承包给乙方，同时丙方作为第三方主体愿意为甲方和乙方提供担保及协调服务，以确保乙方的权益得到保障，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程规模：____1.4工程内容：____1.5工程预算：____元（大写：____元整）。第二条第三方主体权益和责任2.1丙方作为第三方主体，为甲方和乙方提供担保服务，确保甲方按照合同约定履行义务。2.2丙方应对甲方的信誉、支付能力等进行全面评估，并向乙方提供评估报告。2.3丙方在合同签订后____个工作日内向乙方提交履约保证金，金额为合同总价款的____%。履约保证金在工程验收合格后无息退还。2.4如甲方发生违约行为，丙方应按照乙方要求承担相应的赔偿责任。第三条乙方权益保障3.1乙方有权按照合同约定对甲方进行工程进度、质量等方面的监督。3.2乙方有权要求甲方按照合同约定进行整改，以确保工程质量。3.3乙方在合同履行过程中发现甲方有违约行为的，有权要求丙方承担相应的赔偿责任。3.4乙方在合同签订后____个工作日内向丙方支付担保费用，金额为合同总价款的____%。第四条甲方义务及限制4.1甲方应按照合同约定履行支付义务，确保乙方按时收到工程款项。4.2甲方应接受乙方和丙方的监督，如有违约行为，应承担相应责任。4.3甲方在施工过程中不得擅自更换施工人员，如需更换，应提前通知乙方和丙方。4.4甲方应按照乙方要求，按时支付工程款项，如有延期，应按乙方要求支付违约金。第五条付款方式5.1本合同价款支付方式分为三次，具体支付时间及比例如下：（1）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的剩余部分。5.2甲方支付价款时，乙方应提供合法有效的等额发票。第六条工程验收6.1工程完成后，甲方应按照乙方要求进行自检，并提交验收申请。6.2乙方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。6.3工程验收合格的，乙方应在验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款。6.4工程验收不合格的，甲方应按照乙方要求进行整改，并重新申请验收。第七条违约责任7.1甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。7.2甲方损坏或丢失乙方提供的施工材料，甲方应按照实际损失向乙方赔偿。7.3如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担由此产生的一切费用，并赔偿乙方因此造成的损失。7.4丙方未按照约定提供担保服务或未履行协调职责的，应承担相应责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式三份，甲乙