一级造价工程师《造价管理》2024年贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县高分通关卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县高分通关卷第1题：单选题(本题1分)物有所值中定性评价基本指标权重分配原则是（）。A.六项基本指标权重为60%，任一指标权重一般不超过20%B.六项基本指标权重为80%，任一指标权重一般不超过20%C.六项基本指标权重为60%，任一指标权重一般不超过10%D.六项基本指标权重为60%，任一指标权重一般不超过15%第2题：单选题(本题1分)根据民法典合同编，关于要约和承诺的说法，正确的是（）A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人第3题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，除专用合同条款另有约定外，应以（）为准。A.投标函B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款第4题：单选题(本题1分)根据《标准材料采购招标文件（2017年版）》规定，下列材料采购合同文件解释效力最高的是指（）。A.中标材料质量标准的详细描述B.专用合同条款C.分项报价表D.商务和技术偏差表第5题：单选题(本题1分)某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。A.12B.12．12C.12．55D.12．68第6题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第7题：单选题(本题1分)根据《建筑法》建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2B.3C.6D.12第8题：单选题(本题1分)在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（）审批的。A.施工项目负责人B.总承包单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人第9题：单选题(本题1分)某企业从金融机构借款100万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。A.12.00B.12.12C.12.55D.12.68第10题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，提供施工现场相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位第11题：单选题(本题1分)下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是（）。A.进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团第12题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金的规定》，当采用银行保函替代保证金时，规定其为（）。A.工程结算价款的5%B.工程结算价款的3%C.合同签约价5%D.合同签约价3%第13题：单选题(本题1分)工程造价咨询企业有以下（）情况的，由县级以上城乡住房建设主管部门给予警告，责令限期改正，逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下罚款。A.跨省承担业务未备案的B.转包承担的造价咨询业务的C.以恶意压低收费等方式不正当竞争的D.同时接受两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务第14题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.20C.30D.60第15题：单选题(本题1分)与传统的贷款融资方式不同，项目融资的担保来源主要是（）。A.项目资产和预期收益B.项目投资者的资信水平C.项目第三方担保D.长期供货协议第16题：单选题(本题1分)可作为建筑工程一切险保险项目的是（）。A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券第17题：单选题(本题1分)下列关于表述中，正确的是（）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递路线长B.职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达命令，信息传递路线短D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性第18题：单选题(本题1分)某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%第19题：单选题(本题1分)项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小。A.盈利可能性B.适应市场能力C.抗风险能力D.盈亏平衡总成本第20题：单选题(本题1分)为新建项目筹集债务资金时，对利率结构起决定性作用的因素是（）.A.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资金筹集难易程度第21题：单选题(本题1分)下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费第22题：单选题(本题1分)当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段。承诺生效时表示（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效第23题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。A.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面D.流水强度和流水段第24题：单选题(本题1分)判断合同是否成立的依据是（）。A.合同是否生效B.合同是否产生法律约束力C.要约是否生效D.承诺是否有效第25题：单选题(本题1分)对于寿命期不同的互斥方案进行经济评价时，可以采用的动态评价方法是（）。A.增量投资收益率法和增量投资回收期法B.研究期法和增量内部收益率法C.净现值法和内部收益率法D.净现值率法和内部收益率法第26题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.56B.60C.90D.120第27题：单选题(本题1分)在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.增量投资回收期法B.增量投资内部收益率法C.综合总费用法D.年折算费用法第28题：单选题(本题1分)工程设计中运用价值工程的目标是（）。A.降低建设工程全寿命期成本B.提高建设工程价值C.增强建设工程功能D.降低建设工程造价第29题：单选题(本题1分)在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只是对与会者进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，这种方案创造的方法称为（）。A.德尔菲法B.哥顿法C.头脑风暴法D.强制确定法第30题：单选题(本题1分)对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，应采用（）折旧。A.工作量法B.平均年限法C.年数总和法D.双倍余额递减法第31题：单选题(本题1分)某楼板结构工程由三个施工段组成，每个施工段均包括模板工程、钢筋绑扎和混凝土浇筑三个施工过程，每个施工过程由各自专业工作队施工，流水节拍如下表。该钢筋绑扎与混凝土浇筑之间的流水步距为（）天。A.2B.5C.8D.10第32题：单选题(本题1分)某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1.5元，估计股利年增长率为10%，筹资费用率为股票市价的8%；发行300万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.10.96%B.12.38%C.12.79%D.12.98%第33题：单选题(本题1分)对施工承包单位而言，承担风险大的合同计价方式是（）方式。A.总价B.单价C.成本加百分比酬金D.成本加固定酬金第34题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第35题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第36题：单选题(本题1分)某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第一年借款700万元，第二年借款600万元，借款在各年内均衡使用，年化率为6%，建设期每年计息，但不还本付息，则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52第37题：单选题(本题1分)国际货币基金组织贷款的特点包括（）。A.贷款面向全球各国B.贷款期限为1~5年C.直接与企业发生借贷业务D.贷款不得用于弥补国际收支逆差第38题：单选题(本题1分)用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表投资第39题：单选题(本题1分)在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（）表示的盈亏平衡点。A.产量和单价B.产量和生产能力利用率C.可变成本和固定成本D.单价和生产能力利用率第40题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同，由于债权人无正当理由拒绝受领债务人履约，债务人宜采取的做法是（）。A.行使代位权B.将标的物提存C.通知解除合同D.行使抗辩权第41题：单选题(本题1分)建设工程项目总造价是指项目总投资中的（）。A.静态投资总额B.建筑安装工程费用C.固定资产投资总额D.固定资产投资与流动资产投资总和第42题：单选题(本题1分)根据《施工合同法律解释一》规定，当事人就同一建设工程订立两份不同的建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照实际履行的合同支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款第43题：单选题(本题1分)根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应在收到中标函后（）天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。A.7B.14C.28D.30第44题：单选题(本题1分)某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，50%，56.33元D.200000件，50%，51.05元第45题：单选题(本题1分)在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（）。A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C.项目评标专家从招标代理机构专家库内的相关专家名单中随机抽取D.评标委员会成员由三人组成第46题：单选题(本题1分)工业厂房工程中的工业管道工程是属于工程项目组成中的哪一类（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程第47题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15第48题：单选题(本题1分)关于工程计价的特征，下列说法中正确的是（）A每次计价的依据各不相同由此决定了计价的多次性B.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须多次计算C.工程项目的多次计价是一个逐步分解和组合，逐步汇总概算造价D.工程造价组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价第49题：单选题(本题1分)下列方法中，可用于工程风险分析与评价的是（）。A.敏感性分析法B.流程图分析法C.财务报表法D.初始风险清单法第50题：单选题(本题1分)根据《民法典》，下列对于要约的描述不正确的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.寄送的价目表是要约邀请C.虽然受要约人对要约的内容做出变更，但仍是承诺D.要约是希望与他人订立合同的意思表示第51题：单选题(本题1分)审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列或遗漏的取费项目第52题：单选题(本题1分)根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资是指投资项目（）之和。A.建筑工程费和安装工程费B.固定资产投资和铺底流动资金C.建安工程费和设备购置费D.建安工程费和工程建设其他费第53题：单选题(本题1分)根据建筑法，建设单位因故不能按期开工的，应对施工许可证申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。A.1、3B.1、6C.2、3D.2、6第54题：单选题(本题1分)下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。A.组织开标会议B.编制投标文件C.进行市场调研D.签订施工合同第55题：单选题(本题1分)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以（）为竣工日期。A.竣工验收合格之日B.承包人提交验收报告之日C.修复后检查合格之日D.转移占有建设工程之日第56题：单选题(本题1分)下列对于设计单位责任义务描述正确的是（）。A.设计单位可以就建筑材料指定生产厂、供应商B.设计单位可以就专用设备指定生产厂、供应商C.设计单位可以就工艺生产线指定生产厂、供应商D.设计单位不得指定生产厂、供应商第57题：单选题(本题1分)价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则正确的策略是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平第58题：单选题(本题1分)以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小。A.盈利可能性B.适应市场能力C.抗风险能力D.盈亏平衡总成本第59题：单选题(本题1分)下列方法中，比较容易识别主要风险因素的是（）。A.头脑风暴法B.流程图法C.调查打分法D.财务报表法第60题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备.工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第61题：多选题(本题2分)项目资本金的筹措方式有（）。A.发行股票B.发行债券C.设备融资租赁D.吸收国外资本直接投资E.申请国际金融组织优惠贷款第62题：多选题(本题2分)下列（）情形导致债务人难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。A.当事人订立合同后分立B.债权人无正当理由拒绝领受C.债权人下落不明D.标的物不适用于提存E.因不可抗力致使不能实现合同目的第63题：多选题(本题2分)下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的第64题：多选题(本题2分)投资方案经济效果评价中的总投资包括（）。A.建设投资B.建设期利息C.工程建设其他费D.流动资金E.固定资产投资第65题：多选题(本题2分)建设工程组织流水施工时，确定流水节拍的方法有（）。A.定额计算法B.经验估计法C.价值工程法D.ABC分析法E.风险概率法第66题：多选题(本题2分)从工地管理角度看，分标时应考虑的因素是指（）。A.工程量的大小B.劳动力、材料、设备的调配C.工程进度的衔接D.建设资金、设计图纸供应E.工地现场的布置和干扰第67题：多选题(本题2分)项目管理规划大纲的主要内容包括（）。A.项目采购管理B.总体工作安排C.绿色建造与环境管理D.项目资源管理E.项目收尾管理第68题：多选题(本题2分)下列项目中，适合以PFI典型模式实施的有（）。A.向公共部门出售服务的项目B.私营企业与公共部门合资经营的项目C.在经济上自立的项目D.由政府部门掌握项目经营权的项目E.由私营企业承担全部经营风险的项目第69题：多选题(本题2分)某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，图中表明的正确结论有（）。A.净现值对建设投资波动最敏感B.初始方案的净现值为128万元C.净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8%E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%第70题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，下列组织机构中，属于使用财政性资金的政府采购人的有（）A.国有企业B.集中采购机构C.各级国家机关D.事业单位E.团体组织第71题：多选题(本题2分)教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.营业税E.契税第72题：多选题(本题2分)某工程施工至月底，经偏差分析得到费用偏差CV＜0，进度偏差SV＜0，则说明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用＞已完工程计划费用C.拟完工程计划费用＞已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用＞已完工程计划费用第73题：多选题(本题2分)在工程经济分析中，影响资金等值的因素有（）。A.资金额度B.资金发生的时间C.资金支付方式D.货币种类E.利率的大小第74题：多选题(本题2分)与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.速度快、成本较低E.债券发行费用较低，其利息允许在所得税前支付第75题：多选题(本题2分)采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A.不能用于同行业同类项目经济效果比较B.不能反映项目投资效果的优势C.没有考虑投资收益的时间因素D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性E.指标的计算过于复杂和繁琐第76题：多选题(本题2分)关于融资租赁方式及其特点的说法，正确的有（）。A.由承租人选定所需设备B.由出租人购置所需设备C.由出租人计提固定资产折旧D.租赁期满后出租人收回设备所有权E.租金包括租赁设备的成本、利息及手续费第77题：多选题(本题2分)关于项目财务内部收益的说法，正确的有（）。A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率第78题：多选题(本题2分)关于利率高低影响因素的说法，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高第79题：多选题(本题2分)非节奏流水施工的特点有（）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业第80题：多选题(本题2分)某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，正确的有（）。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.月名义利率为1%E.季度有效利率大于3%

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：物有所值定性评价一般采用专家打分法。在各项评价指标中，六项基本评价指标权重为80%，其中任一指标权重一般不超过20%。补充评价指标权重为20%，其是任一指标权重一般不超过10%。每项指标分为五个等级，有利、较有利、一般、较不利、不利。2、【正确答案】：B【试题解析】：A项，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。C项，要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程。D项，承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人3、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查《标准施工招标文件》中的合同条款。合同文件的优先顺序。组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：1）合同协议书；2）中标通知书；3）投标函及投标函附录；4）专用合同条款；5）通用合同条款；6）技术标准和要求；7）图纸；8）已标价工程量清单；9）其他合同文件。4、【正确答案】：D【试题解析】：合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函；③商务和技术偏差表；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥供货要求；⑦分项报价表；⑧中标材料质量标准的详细描述；⑨相关服务计划；⑩其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之，以上述文件的排列顺序在先者为准。5、【正确答案】：B【试题解析】：每季度的利息=100x（1+1%）3-100=3.03万元每年支付利息=3.03x4=12.12万元。6、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P55本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。7、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P21建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。8、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工组织总设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人审批。9、【正确答案】：B【试题解析】：本题考核名义利率和有效利率的换算。本题中的计息周期为月，一个季度内为复利计息，季与季之间是单利。10、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程安全生产管理条例。建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。11、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P250本题考查的是项目融资的特点和程序。融资结构设计阶段：评价项目风险因素、评价项目的融资结构和资金结构-修正项目融资结构。12、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P363-364合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。13、【正确答案】：A【试题解析】：本题考察造价咨询业务法律责任。14、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P33本题考查的是招标投标法。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。15、【正确答案】：A【试题解析】：与其他融资过程相比，项目融资主要以项目的资产、预期收益、预期现金流等来安排融资，而不是以项目的投资者或发起人的资信为依据。16、【正确答案】：A【试题解析】：施工设备是7项保险项目中其中一项。货币、票证、有价证券、文件、账簿、图表、技术资料，领有公共运输执照的车辆、船舶以及其他无法鉴定价值的财产，不能作为建筑工程一切险的保险项目。17、【正确答案】：B【试题解析】：选项A.c错误，在直线制组织机构中，没有职能部门；选项D错误，对于矩阵制组织机构，实现了集权和分权的最优组合，但稳定性差；选项B正确，对于职能制组织机构，就是从职能的角度对项目管理，各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理。18、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239本题考查的是资金成本的计算。Kp=优先股每年股息/[优先股票面值×（1-筹资费费率）]=400×15%/[400×（1-5%）]=15.79%。19、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198知识点：盈亏平衡分析。盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力，盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P244利率结构。项目融资中的债务资金利率主要为浮动利率、固定利率以及浮动/固定利率三种机制。评价项目融资中应该采用何种利率结构、需要综合考虑三方面的因素:（1）项目现金流量的特征起着决定性的作用。（2）对进入市场中利率的走向分析在决定债务资金利率结构时也起到很重要的作用。（3）任何一种利率结构都有可能为借款人带来一定的利益，但也会相应增加一定的成本，最终取决于借款人如何在控制融资风险和减少融资成本之间的权衡。21、【正确答案】：A【试题解析】：静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。22、【正确答案】：B【试题解析】：承诺生效时合同成立。23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P108本题考查的是流水施工的特点和参数。空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P46本题考查的是合同成立。承诺生效时合同成立。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P192本题考核的内容为对于寿命期不同的互斥方案进行经济评价的方法。对于寿命期不同的互斥方案进行动态评价的方法要与静态评价的方法区别，还要注意区分动态方法中寿命期相同的互斥方案与寿命期不同的互斥方案所采用的方法26、【正确答案】：C【试题解析】：由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。27、【正确答案】：B【试题解析】：增量投资内部收益率法属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法，而其余各项均为静态评价方法。28、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是价值工程法。价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。29、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：方案创造及评价。哥顿法是在会议上提方案，但究竟研究什么问题，目的是什么，只有会议的主持人知道，以免其他人受约束。在研究新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家做一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。30、【正确答案】：A【试题解析】：工作量法是指按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法，是由平均年限法派生出来的一种方法。适用于各种时期使用程度不同的专业机械、设备。31、【正确答案】：D【试题解析】：教材P110-115D正确。累加数列错位相减取大差法计算流水步距32、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：资金成本的计算。{1.5/[50×（1-8%）]+10%}×500/800+{300×12%/[300（1-4%）]}×300/800=12.98%。33、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查合同计价方式的选择。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P130本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。35、【正确答案】：A【试题解析】：经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对己覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。36、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是利息计算方法。第一年：700×0.5×6%=21万元；第二年[（700＋600×0.5）＋21]×6%=61.26万元。第三年：（1300＋61.26＋21）×6%=82.94万元。37、【正确答案】：B【试题解析】：国际货币基金组织的贷款只限于成员国的财政和金融当局，IMF不与任何企业发生业务，贷款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1~5年。38、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程项目计划体系。年度竣工投产交付使用计划表用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。39、【正确答案】：B【试题解析】：盈亏平衡点的表达形式中，以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点应用最为广泛。40、【正确答案】：B【试题解析】：教材P43-56有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存:（1）债权人无正当理由拒绝受领;（2）债权人下落不明;（3）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人;（4）法律规定的其他情形。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人可以依法拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。41、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3知识点：建设项目总投资与固定资产投资。建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。42、【正确答案】：B【试题解析】：无效合同的价款结算争议解决。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。43、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P329知识点：施工合同示范文本。承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。44、【正确答案】：D【试题解析】：本题考核的是不同方式表示的盈亏平衡点的计算方法，其公式为：用产量表示的盈亏平衡点：BEP（Q）=CF/（p－Cv－t）=340/(60-40-60×5%)=20(万件)用生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP（%）=BEP（Q）/Qd=20/40=50%用销售单价表示的盈亏平衡点：BEP（p）=CF/Qd＋Cv＋t=340/40+40/（1-5%）=51.05（元）45、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P34知识点：招标投标法。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/346、【正确答案】：B【试题解析】：工业厂房工程中的土建工程、设备安装工程、工业管道工程等就是单项工程所包含的不同性质的单位工程。参见教材P60。47、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是招标文件与资格审查。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。48、【正确答案】：D【试题解析】：考核的是工程造价的计价特征，其每次计价的依据各不相同由此决定了计价方法的多样性。计价的单件性是指产品的单件性决定了每项工程都必须单独计算造价,工程项目的多次计价是一个逐步深化和细化，逐步接近实际造价的过程。工程计价具有组合性，工程造价组合过程是:分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。49、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是常用的项目风险分析与评价的方法，主要有：调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。50、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。要约到达受要约人时生效。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。51、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P311本题考查的是概预算文件审查。审查设计概算的编制范围，包括：设计概算编制范围和内容是否与批准的工程项目范围相一致；各项费用应列的项目是否符合法律法规及工程建设标准；是否存在多列或遗漏的取费项目等。52、【正确答案】：B【试题解析】：作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时以经批准的动态概算为依据。53、【正确答案】：C【试题解析】：此题考核建筑工程施工许可相关内容建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工招标程序。选项A属于开标、评标与授标阶段招标人工作；选项B属于递交和接受投标文件阶段投标人工作；选项C属于招标准备阶段投标人工作。55、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程施工合同管理。如对竣工日期有争议的，按如下处理：（1）经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P25知识点：建筑工程质量管理条例。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。57、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是功能价值V的计算及分析。价值系数V＜1，以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。58、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198知识点：不确定分析与风险分析。盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力，盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。59、【正确答案】：C【试题解析】：目前，常用的项目风险分析与评价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。调查打分法的优点在于简单易懂、能节约时间，而且可以比较容易地识别主要的风险因素。60、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。61、【正确答案】：AD【试题解析】：2021教材P231知识点：资金筹措的渠道与方式。选项BCE筹集的均为债务资金。62、【正确答案】：BC【试题解析】：提存是指由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的制度。有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：（1）债权人无正当理由拒绝受领；（2）债权人下落不明；（3）债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人；（4）法律规定的其他情形。63、【正确答案】：BD【试题解析】：本题考核的是内部收益率。内部收益率容易被人误解为是项目初期投资的收益率。事实上，内部收益率的经济含义是投资方案占用的尚未回收资金的获利能力，它取决于项目内部。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况；能够直接衡量项目未回收投资的收益率；不需要事先确定一个基准收益率，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但不足的是内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。64、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P302本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。投资方案经济效果评价中的总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和。65、【正确答案】：AB【试题解析】：2021教材P109本题考查的是流水施工的特点和参数。流水节拍可分别按下列方法确定：（1）定额计算法。（2）经验估算法。66、【正确答案】：CE【试题解析】：2021教材P315从工地管理角度看，分标时应考虑两方面问题：一是工程进度的衔接，二是工地现场的布置和干扰。67、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P87知识点：工程项目计划体系。项目管