实业有限公司安装劳务招标文件模板

绵阳长虹天樾一期、二期安装劳务招标文件编号：HY-CBB-CHTY-AZLWZB项目名称：长虹天樾招标单位：四川寰宇实业二O一七年九月一、投标须知前附表序号明细内容1工程名称长虹天樾2工程建设地点四川省绵阳市城区3建筑规模一期1、2、6、7#楼为高层，22、24#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约118000m2；二期8-20#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约89600m2。4结构形式框剪结构5标段划分一期、二期各为一个标段6承包范围及内容1、项目范围内临水临电安装及拆除及户表配电、弱电、消防防排烟、消火栓、消防喷淋、消防火灾自动报警预留预埋；施工图范围内除高压、户表配电外全部水电安装工作（含设计变更及签证）、机械、辅材（除承包人提供关键材料以外用于完成工程施工其它全部辅助材料）承包人提供关键材料详见附件“承包人提供关键材料清单及损耗系数表”。2、承包人提供材料抵达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等相关工作。劳务班组应妥善保管及使用，预防浪费及遗失。具体详见招标图纸。7招标方法邀请招标，采取经评审最低报价评标法评标，选定讲信誉、重质量、保工期、低价合理、资金实力强CA、劳务企业B、施工单位C、劳务班组8履约确保金履约确保金为暂定含税总价2%，发出中标通知书后5日内缴纳。其工作内容全部完成，业主验收合格后十五日内全额无息退还。9工期要求依据土建工程进度完成对应安装工程全部施工任务。10踏勘现场自行踏勘。现场踏勘过程中出现一切安全事故和招标单位无关。投标人中标后不得以不清楚现场情况而提出对报价调整。11质量标准验收标准为AA、现行国家验收标准、规范：建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-)、通风和空调工程施工质量验收规范(GB50243-)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-)、智能建筑工程质量验收规范。建筑工程施工质量验收统一标准。B、专业分包施工应符合质量标准12文件递交截止时间9月19日9:00时止13文件递交及地点四川省绵阳市涪城区西山北路50号（虹色景苑-北门）四川寰宇实业成本部，现场递交14投标文件使用期从投标截止之日算起至协议签署之日。15投标文件正本一份16开标时间9月19日9:00时（公开唱标）17开标程序(1)密封情况检验：由投标人交叉检验(2)开标次序：随机(3)相关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件其它关键内容。⑷开标截止时间投标人不足3家时不进行开标唱标，招标人作流标处理，重新进行招标。18评标措施详见第六条评标措施19联络人、联络电话田芯全0816-243890120协议价格类型协议价格采取：A（人民币）固定含税综合单价（按现行建筑工程建筑面积计算规范计算建筑面积为基数）工程量清单固定含税综合单价21付款方法工程施工无预付款。单栋主体工程修建至3层顶板砼浇筑完成后（不含砌体工程）支付经承包人确定进度款75%，以后承包人每个月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值75%支付工程进度款。后期采取每个月为一个支付周期，结周期已完产值75%（上月末26日至下月初25日）支付方法；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额。投标方于下周期月初5日前将本企业项目部认可后进度款审批表递交本企业并经审定后，支付至核定工程款75%，同时提供相同金额增值税专用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%（必需支付民工工资达成100%），余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程完工验收合格之日起十二个月后无息退还，工程无质量问题，招标人在收到中标人退还申请后15日内无息退还。每次转账时需提供足额增值税劳务发票。中标劳务班组严禁以节假日、儿女上学等原因向招标单位提出其它付款要求。22投标人要求必需含有能独立完成建筑安装劳务能力，含有满足工程施工需要专业技术及管理人员，特种作业人员必需持证上岗。23承包模式此招标采取劳务班组承包方法，挂劳务企业综合管理。24业绩要求近4年建筑面积在8万平方米以上高层建筑工程安装业绩证实资料不少于2个二、投标文件须知1、投标人应认真审阅和全方面了解招标文件中全部事项、格式、条款、要求等。2、投标文件密封后递交，天樾一期和天樾二期投标文件分别装订成册（应采取粘贴方法左侧装订，不得采取活页夹等可随时拆换方法装订），并单独密封，天樾一期投标文件一个密封袋（封袋注明天樾一期投标文件），天樾二期投标文件一个密封袋（封袋注明天樾二期投标文件），封缝均加盖密封章或手印。3、此次绵阳天樾招标分2个标段，一期为Ⅰ标段1、2、6、7、22、24#楼，地上及地下室总建筑面积约118000m2；二期为Ⅱ标段8-20#楼，地上及地下室总建筑面积约89600m2。开标次序为绵阳长虹天樾一标段、二标段，开标时先开启一标段投标文件，投标人如中标后，将不再开启一标段中标人二标段投标文件（两个标段各由一个投标人中标）。4、如不参与此次投标，请以电子邮件形式通知。谢谢！三、投标要求1、投标文件必需包含本招标文件“第五条，投标响应文件组成目录”全部文件，文件格式按本招标文件附件填写，除需要投标人填写部分外，均不能更改，不然视为废标。投标人应依据本身条件、现场场地条件、质量要求、行业管理部门相关要求等原因报价，任何投标时估算错误和漏项，一律由投标人负担，投标价不会因投标人估算错误和漏项做出调整。3、含税控制综合单价为40元/m²，投标人报价不得高于该价格。四、质量标准按国家现行验收标准、规范实施：包含但不限于建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-)、通风和空调工程施工质量验收规范(GB50243-)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-)、智能建筑工程质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准。严格实施招标单位质量确保体系及项目部质量管理要求，认真根据施工图、设计变更和相关标准、规范规程和设计要求组织施工，工程实体质量达成国家要求合格标准并满足招标单位、业关键求质量标准。五、投标响应文件组成目录1、投标函、付款方法承诺书、售后质量服务承诺书、授权委托书；2、近4年业绩证实资料（劳务分包协议复印件，原件备查）；3、报价清单，承包人提供甲供材清单及损耗系数表。六、评标措施此次投标报价为一次性报价，采取经评审最低价评标法评标：满足招标要求，最低报价中标。除非招标人对招标文件给予修改，投标人应按招标人提供报价清单中列出工程项目填报单价和合价。评审分为符合性评审和价格评审两部分，经过符合性评审才能进入价格评审。1、符合性评审标准以下：序号评审项目评审要求评审结果1投标文件密封性密封良好2投标函响应招标3付款方法承诺书响应招标4售后质量服务承诺书响应招标5业绩证实资料近4年建筑面积在8万平方米以上高层建筑工程安装业绩证实资料不少于2个6报价清单响应招标7关键材料清单及损耗系数表响应招标结论（上述7项必需全部满足才能经过）备注：表格中表格中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“经过”和“不经过”2、价格评审标准：报价唯一且投标人总报价不得高于招标控制价，不然该投标报价为无效报价。利用招标控制价作为参考进行分析、比较（包含清单单项报价），采取“合理低价”标正确定中标人并发出中标通知书。如单价和合价不一致时，按单价修改合价。投标人出具增值税专用发票税率可能有11%、3%两种，评标排名依据价格按下表：出具发票类型评标排名依据价格11%增值税专用发票不含税价格3%增值税专用发票不含税价格*1.013、如遇投标报价相同时按前期各专业一次预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段依次报价最低排名来确定中标人。4、评审结论由评标小组全体组员签字，对评审结论持有异议评标小组组员能够书面方法叙述其不一样意见和理由。采取少数服从多数标准形成评审结论。评标小组组员拒绝在评审结论上签字且不陈说其不一样意见和理由，视为同意评审结论。评标小组应该对此作出书面说明并统计在案。评标小组经评审，认为全部投标全部不符合招标文件要求，能够否决全部投标。全部投标被否决后，招标人应该重新组织招标或竞争性比选。5、开标评标后有效标书不足3家时，作流标处理，招标人重新组织招标。重新招标后有效标书仍少于3家时，招标人不在进行招标，直接采取竞争性谈判确定中标人。七、废标在此次招标活动中，出现下列情形之一，应予废标：1、投标文件未按投标要求密封；2、显著不符合国家要求技术标准要求；3、投标文件载明货物检验标准和方法等不符合招标文件要求；4、投标文件附有招标人不能接收条件；5、评标过程中，评标小组对于投标人显著偏低报价，澄清调整后坚持调增总价或澄清后不作调整但拒不作书面承诺；6、投标人原因出现重大清单漏项；7、投标文件关键内容字迹模糊、无法识别；8、不符合招标文件中要求其它实质性要求。八、签署协议中标人应按中标通知书中要求时间、地点和招标单位签署协议及相关文件。具体签署方法以下：1、按附件签署《长虹天樾劳务施工协议》，作为进度款和工程结算款核实、支付依据；2、如中标人提供发票税金招标单位不能抵扣，该部分税金由中标人负担。中标人以种种借口不按时签署协议或不按时缴纳履约确保金，招标单位有权解除其中标资格；并可另行决定由排名第二中标候选人为中标人或重新招标，由此产生后果由原中标人负担。招标邀请文件、中标人投标响应文件及评审过程中相关澄清文件均应作为协议附件。转包或再分包中标人如出现下列情况，将视为把该工程转包或再分包给其它单位及个人：1、通知项目责任人开会不到会场；2、项目关键管理人员未经许可变更；3、劳务班组越过劳务企业直接拥堵政府、建设单位、监理、招标单位办公区或工程现场。十、举报方法在招标采购实施过程中，招标单位或相关管理人员若有不作为和索贿等行为，投标人能够经过电话、传真、来信、来访等方法进行举报：电话：电子邮箱地址：举报需以事实为依据，提供相关证据或证据线索，并留下真实联络方法方便反馈情况。四川寰宇实业.09

十一、投标文件格式长虹天樾期安装劳务分包投标文件项目名称：长虹天樾期安装劳务分包 投标人： （签字）日期：年月日目录1、投标函2、付款方法承诺书3、售后质量服务承诺书4、报价清单5、承包人提供甲供材清单及损耗系数表6、业绩证实资料7、授权委托书

1、投标函致：四川寰宇实业1、依据已收到招标工程绵阳长虹天樾期安装劳务施工招标文件，遵照《中国招标投标法》等相关要求，经踏勘项目现场和研究上述工程招标文件、工程建设标准及其它相关文件后，我方愿按上述招标文件、协议条款、工程建设标准条件要求承包上述工程施工，且负担任何质量缺点保修责任。2、我方如中标将承诺绝不将该劳务分包或转包给其它单位及个人；若中标后发觉我方再分包或转包给其它单位及个人，贵企业能够取消我方中标资格，按中标价15%扣罚给贵企业造成损失。3、我方承诺，若我方未能根据协议要求工期完成本工程（或招标单位要求节点工期），我方愿意接收本协议条款约定缴纳对应违约金。4、一旦我方中标，我方确保在协议要求时间内完成工程施工；确保该工程质量完工验收达成招标文件要求合格标准。5、我方完全同意自行负担为投标所发生一切费用。6、我方同意所递交投标文件在招标文件要求投标使用期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将接收此约束。7、我方接收招标文件中协议条件，并按贵司要求签署协议。8、我方所递交投标文件已充足考虑了多种外部原因对报价影响；我方完全同意招标文件要求投标截止时间；完全同意招标文件要求，若我方私自放弃投标、投标后私自撤回投标文件、拒绝对投标报价按要求及要求进行算术修正或是因为本身过失而不能签署协议，及招标人发觉我方投标文件资料有隐瞒、欺诈行为，将取消投标资格，我方负担一切违约责任；如中标，招标人有权取消我方中标资格，拒绝推行协议，我方缴纳履约确保金不予退还，并赔偿招标人其它损失。9、我方已充足考虑施工过程中多种风险原因，承诺中标后不因政策原因、市场原因、人为原因等任何风险要求招标单位涨价。10、不管是否中标，我方承诺对此次招标及相关资料内容、和贵企业提供全部资料文件内容保密。投标人：（签字）联络电话：联络地址：月日2、付款方法承诺书致：四川寰宇实业我_________劳务班组(以下简称我方)参与贵司绵阳长虹天樾期安装劳务施工投标，假如我方中标，我方同意按下述付款方法签署协议：工程施工无预付款。单栋主体工程修建至3层顶板砼浇筑完成后（不含砌体工程）支付经承包人确定进度款75%，以后承包人每个月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值75%支付工程进度款。后期采取每个月为一个支付周期，结周期已完产值75%（上月末26日至下月初25日）支付方法；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额。投标方于下周期月初5日前将本企业项目部认可后进度款审批表递交本企业并经审定后，支付至核定工程款75%，同时提供相同金额增值税专用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%（必需支付民工工资达成100%），余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程完工验收合格之日起十二个月后无息退还。工程无质量问题，招标人在收到中标人退还申请后15日内无息退还。中标人严禁以节假日、儿女上学等原因向招标单位提出其它付款要求。特此承诺承诺方（签字）：日期：月日3、售后质量服务承诺书致：四川寰宇实业我_________劳务班组(以下简称我方)参与贵司绵阳长虹天樾期安装劳务施工招标，假如我方中标，我方对工程质量和售后服务作出以下承诺：1.工程质量严格按国家相关规范、标准实施，符合建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-)、通风和空调工程施工质量验收规范(GB50243-)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-)、智能建筑工程质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准。一次验收合率达100%。2.工程出现质量问题时，我方在接到贵司通知后二十四小时内派专业技术人员赶到贵司现场进行处理，并在5个工作日内处理完成，该处理过程中不收取任何费用，同时协调相关部门对质量问题进行检测、分析，判定责任。因我方质量问题造成贵司一切损失由我企业全部负担。3.我方对本工程根据《建设工程质量管理条例》要求进行质量保修服务，质量保修服务期为两年，质量保修期从完工验收合格之日起算。4.我方和贵司共同向业主负担确保本工程质量连带责任。特此承诺承诺方（签字）：日期：月日附4、报价清单绵阳长虹天樾期序号项目名称单位分项名称分项含税报价（元）备注1给排水m²预埋阶段后期安装阶段2电气部分（户表及高压除外）m²一次预埋阶段二次预埋阶段后期安装阶段3防雷接地m²4电视、电话、网络、对讲、煤气报警、视频监控预留预埋m²5消防电、消防水、防排烟预留预埋m²6临水临电安装、管理及后期拆除m²7安装工程相关辅材、耗材及机械m²8挂劳务企业综合管理费m²9包干综合含税单价累计m²注：1、包干综合含税单价已考虑了施工周期内人工费及材料费上涨原因，施工中人工及材料价格变动此包干综合含税单价不作调整。2、包干综合含税单价中应包含安全文明施工费、赶工费、冬雨季施工费、二次搬运费、承包人提供材料上下车费、和专业分包协作配合费、保险费、方法费、挂劳务企业管理费等费用。3、每次支付进度款时投标人需要开具经核定进度款一致增值税专用发票,税率。4、投标方挂劳务企业一切费用已含在综合包干单价中（如：管理费、企业所得税、印花税、保险费等），招标方不在支付其它相关费用。5、各专业一次预留预埋元/m2、二次预埋元/m2、电气部分(含、防雷接地及临电)元/m2、水施部分（含临水）元/m2作为付款周期基数，付款周期基数×实际完成工程量×约定付款百分比为支付进度款金额。预埋阶段支付基数总和不高于13元。投标人（签字）：时间：5、承包人提供关键材料清单及损耗系数表序号名称规格单位损耗率备注1配电箱及元器件0%2电缆m1%3电线m1.5%4开关插座、接线盒个1%5面板个1%6电线套管m2%7照明灯具及光源个1%8塑料给水管、管件m2%9钢管及钢塑给水管、管件m2%10PVC排水管、管件m2%11桥架m1%12阀门个0%13型钢m2%注：承包人提供材料抵达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等相关工作。劳务班组应妥善保管及使用，预防浪费及遗失，承包人和劳务班组结算时将计算材料损耗率，如超出上表要求要求，超出部分由劳务班组赔偿（承包人有权直接在结算款中扣除）。投标人：（签字）联络电话：月日

6、业绩证实资料7、授权委托书致：四川寰宇实业本授权委托书申明：我（投标人姓名）现授权委托（姓名）为我方代理人，代表我方参与绵阳长虹天樾期安装劳务分包投标活动，代理人在投标、开标、评标、协议谈判、签署协议过程中所签署一切文件和处理和之相关一切事务我方均给予认可。代理人不得转委托。特此委托。投标人：（签字）被授权代理人：（签字）被授权代理人身份证号码：日期：月日注:若是投标人直接参与本工程投标活动(包含在投标、开标、评标、协议谈判过程中所签署一切文件和处理和之相关一切事务),可不填写此授权委托书。附：投标人签字确定被授权人身份证复印件。

十二、协议条款期工程施工劳务专业分包协议甲方：工程承包人（施工总承包人）四川寰宇实业乙方：劳务专业分包人：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，鉴于（以下简称为“发包人”）和工程承包人已经签署《》施工总承包协议（以下称为“总包协议”），甲、乙双方就劳务专业分包事项协商达成一致，签订本协议。一、劳务专业分包人情况1.1资质证书号码：。1.2发证机关：。1.3资质专业及等级：。1.4复审时间及使用期：。二、劳务专业分包人工作对象及内容2.1工程名称：。2.2工程地点：。2.3工程规模：。2.4劳务专业分包内容：详见附件1《劳务专业分包工作内容》。三、劳务专业分包工期3.1开始工作日期：年月日。3.2结束工作日期：年月日。3.3总日历工作天数为：天。四、质量标准工程质量：按总包协议相关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等要求，本工程必需达成质量评定合格等级。五、协议文件及解释次序组成本协议文件及优先解释次序以下：（1）本协议；（2）本协议附件；（3）本工程施工总承包协议；（4）本工程施工专业承（分）包协议。六、标准规范除本工程总包协议另有约定外，本协议适用标准规范以下：（1）（2）七、总包协议7.1工程承包人应提供总包协议（相关承包工程价格细节除外），供劳务专业分包人查阅。当劳务专业分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包协议或专业分包协议（相关承包工程价格细节除外）副本或复印件。7.2劳务专业分包人应全方面了解总包协议各项要求（价格细节除外）。八、图纸8.1工程承包人应在劳务专业分包工作开工天前，向劳务专业分包人提供施工蓝图1套，（不满足劳务专业分包使用时，请劳务专业分包自行处理）。8.2和本协议工作相关标准图集、规范等，由专业分包人自行处理。九、项目经理9.1工程承包人委派担任驻工地推行本协议项目经理为，联络方法：；权限范围为履约管理及监督，不含结算、对账决定权。9.2劳务专业分包人委派担任驻工地推行本协议项目经理为，联络方法：。十、工程承包人义务10.1组建和工程相适应项目管理班子，全方面推行总包协议，组织实施施工管理各项工作，对工程工期和质量向发包人负责。10.2除非本协议另有约定，工程承包人完成劳务专业分包人施工前期下列工作并负担对应费用：⑴向劳务专业分包人交付含有本协议项下劳务作业开工条件施工场地；⑵向劳务专业分包人提供对应工程地质和地下管网线路资料；⑶向劳务专业分包人提供对应水准点和坐标控制点位置；⑷工程承包人其它工作：10.3负责编制施工组织设计，统一制订各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验控制、监督、检验和验收。10.4负责工程测量定位、沉降观察、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料搜集整理及交工验收。10.5统筹安排、协调处理非劳务专业分包人独立使用生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。10.6按时提供图纸，立即交付应供材料、设备，所提供施工机械设备、周转材料、安全设施确保施工需要。10.7按本协议约定，向劳务专业分包人支付劳动酬劳。10.8负责和发包人、监理、设计及相关部门联络，协调现场工作关系。十一、劳务专业分包人义务11.1对本协议劳务专业分包范围内工程质量向工程承包人负责，组织含有对应资格证书熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或许可，不得私自和发包人及相关部门建立工作联络；自觉遵遵法律法规及相关规章制度。11.2劳务专业分包人依据施工组织设计总进度计划要求，每个月日前，提交下月施工计划及材料进场使用计划，有阶段工期要求提交阶段施工计划，必需时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，和和完成上述阶段、时段施工计划对应劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施。11.3严格根据设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达成约定标准；科学安排作业计划，投入足够人力、物力，确保工期。11.4加强安全教育，认真实施安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全方法，确保施工安全；加强现场管理，严格实施建设主管部门及环境保护、消防、环卫等相关部门对施工现场管理要求，做到文明施工；负担因为本身责任造成质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成损失及多种罚款。11.5自觉接收工程承包人及相关部门管理、监督和检验；接收工程承包人随时检验其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员有效证件、持证上岗情况；和现场其它单位协调配合，照料全局。11.6按工程承包人统一计划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好本身责任区治安保卫工作。11.7按时提交报表、完整原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。11.8必需按招标文件要求在施工现场派驻管理人员，不得随意更换。管理人员每七天驻现场时间不得少于40个小时。如因特殊原因需更换上述人员，劳务分包人须事先向工程承包人提出申请并提交拟任命管理人员具体资料，经工程承包人审查同意后方可更换。11.9应自行处理、负担劳务人员吃、住、行等问题和费用。11.10做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作，因劳务专业分包人责任发生损坏，劳务专业分包人自行负担由此引发一切经济损失及多种罚款。11.11妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务专业分包人使用机具、周转材料及其它设施。11.12劳务专业分包人须服从工程承包人转发发包人及工程师指令。11.13除非本协议另有约定，劳务专业分包人应对其作业内容实施、完工负责，劳务专业分包人应负担并推行总包协议约定、和劳务作业相关全部义务及工作程序。十二、安全施工和检验12.1劳务专业分包人应遵守工程建设安全生产相关管理要求，严格按安全标准进行施工，并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验，采取必需安全防护方法，消除事故隐患。因为劳务专业分包人安全方法不力造成事故责任和所以而发生费用，由劳务专业分包人负担。12.2工程承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并对她们安全负责。工程承包人不得要求劳务专业分包人违反安全管理要求进行施工。因工程承包人原因造成安全事故，由工程承包人负担对应责任及发生费用。十三、安全防护13.1劳务专业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段和临街交通要道周围施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护方法，经工程承包人认可后实施，防护方法费用由工程承包人负担。13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务专业分包人应在施工前7天以书面形式通知工程承包人，并提出对应安全防护方法，经工程承包人认可后实施，由工程承包人负担安全防护方法费用。13.3劳务专业分包人在施工现场内使用安全保护用具（如安全帽、安全带及其它保护用具），由劳务专业分包人自行采购使用。十四、事故处理14.1发生重大伤亡及其它安全事故，劳务专业分包人应按相关要求立即上报相关部门并汇报工程承包人，同时按国家相关法律、行政法规对事故进行处理。14.2劳务专业分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关要求处理。十五、保险15.1劳务专业分包人必需为从事危险作业职员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有些人员生命财产和施工机具办理保险，支付保险费用。15.2保险事故发生时，劳务专业分包人和工程承包人有责任采取必需方法，预防或降低损失。15.3劳务专业分包人为该工程办理其它保险：应自行购置意外伤害保险费用，保险费用已包含在本协议价款中。若发生甲方购置保险保赔额以外损失，由劳务分包人负担。十六、材料及设备供给16.1劳务专业分包人应在接到图纸后10天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供给计划；经确定后，工程承包人按供给计划要求质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货源并立即交付；需要劳务专业分包人运输、卸车，劳务专业分包人必需立即进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务专业分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16.2劳务专业分包人应妥善保管工程承包人供给材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务专业分包人应赔偿，并负担所以造成工期延误（含进度工期和总工期延误）等发生一切经济损失。16.3劳务专业分包人应合理使用工程承包人供给材料及设备。劳务专业分包人领用材料用量不应超出按现行清单规范计算工程量加上关键材料损耗系数表中要求损耗量，超出部分由劳务专业分包人按工程承包人采购价格赔偿，由工程承包人在劳务酬劳应付款中扣除。关键材料损耗系数见附表。16.4低值易耗性辅助材料由劳务专业分包人自行采购使用，费用由劳务专业分包人自行负担。十七、劳务酬劳17.1本工程劳务酬劳采取下列第（2）种方法计算：⑴固定含税总价劳务酬劳；⑵固定含税单价劳务酬劳。17.2采取第⑴种方法计价，本协议劳务酬劳：含税价累计：￥\元，大写：\。17.3采取第⑵种方法计价，按下列公式计算劳务酬劳：（建筑面积）×（固定含税单价）＝（劳务酬劳）【注：按劳务报价清单计价，附劳务报价清单】本协议劳务酬劳：含税价暂计：￥元，大写：。⑴建筑面积为计量方法，参考《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-计算建筑面积；⑵工程量为计量方法，a.按施工图算量计量；b.由劳务专业分包人将完成工程量报送工程承包人审批签章确定。⑶对劳务专业分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务专业分包人原因造成返工工程量，工程承包人不予计量。17.4本工程劳务酬劳计税方法：□简易计税■通常计税发票类型：增值税专用发票，税率：%。17.5在下列情况下，固定劳务酬劳或单价能够调整：⑴以本协议约定价格为基准，市场人工价格改变幅度超出\%，按改变前后价格差额给予调整；⑵双方约定其它情形：。十八、产值确定周期18.1工程承包人以每个月26日至次月25日为一个产值确定周期，在一个产值确定周期结束后10日内，劳务分包人提供协议约定和将该周期确定产值金额一致增值税发票，和工程承包人盖章认可进度款审批单。18.2劳务分包人提供发票必需和劳务分包单位名称一致，发票上应明确项目地点和名称。如劳务分包人提供发票不立即，造成工程承包人在支付节点时进项税额抵扣不足，该节点支付劳务酬劳将顺延至下一个支付节点支付，同时将给予劳务分包人此次支付节点金额%罚款。18.3工程承包人确定产值进度审批表仅为中期开票依据，不视为因变更调整协议价、索赔价款和其它约定追加协议价款确实定。十九、劳务酬劳支付19.1协议生效即支付预付款无元；19.2本工程支付节点：⑴进度款支付百分比及节点：eq\o\ac(○,1)工程施工无预付款。单栋主体工程修建至3层顶板砼浇筑完成后（不含砌体工程）支付经承包人确定进度款75%，以后承包人每个月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值75%支付工程进度款。后期采取每个月为一个支付周期，结周期已完产值75%（上月末26日至下月初25日）支付方法；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额。投标方于下周期月初5日前将本企业项目部认可后进度款审批表递交本企业并经审定后，支付至核定工程款75%，同时提供相同金额增值税专用发票；eq\o\ac(○,2)支付基数：各专业一次预留预埋元/m2、二次预埋元/m2、电气部分(含、防雷接地及临电)元/m2、水施部分（含临水）元/m2作为付款周期基数，付款周期基数×实际完成工程量×约定付款百分比为支付进度款金额。预埋阶段支付基数总和不高于13元。⑵工程完工验收合格，劳务专业分包人向工程承包人递交完整完工结算资料，经工程承包人认可，且发包人审定结算金额，并扣除对应罚款和保修金及其它应扣费用，工程承包人收到发包人结算款后，支付至劳务酬劳结算金额97%（必需支付民工工资达成100%），剩下3%作为质保期服务费，质保期自整体工程完工验收合格之日起十二个月。19.3劳务酬劳支付条件：⑴依据工程施工需要，劳务专业分包人所使用劳务人员必需进行登记造册，已报工程承包人项目部立案（包含：劳动或劳务协议，身份证复印件等）。⑵劳务专业分包人已向工程承包人提交上月发放民工工资清册和当期应发民工工资清册，作为工程承包人监管民工工资发放情况依据；民工工资发放必需造册，发放表留工程承包人项目部立案。⑶工程承包人收到发包人支付对应工程款或进度款。⑷劳务专业分包人已缴纳履约确保金或履约保函。⑸劳务专业分包人已按时提交协议约定足额正当合规发票。二十、施工机具、周转材料供给周转材料依据劳务分包人提交使用计划，由工程承包人负责运入现场交付劳务专业分包人，确保工程需要。如需要劳务专业分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。二十一、施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前天以书面形式向劳务专业分包人发出变更通知，并提供变更对应图纸和说明。劳务专业分包人根据工程承包人（项目经理）发出变更通知及相关要求，进行下列需要变更：⑴更改工程相关部分标高、基线、位置和尺寸；⑵增减协议中约定工程量；⑶改变相关施工时间和次序；⑷其它相关工程变更需要附加工作。21.2因工程承包人变更降低报价清单项目标，劳务酬劳按报价清单应对应降低，工期对应调整。21.3施工中劳务专业分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务专业分包人私自变更设计发生费用和由此造成工程承包人直接损失，由劳务专业分包人负担，延误工期不予顺延。21.4因劳务专业分包人本身原因造成工程变更，劳务专业分包人无权要求追加劳务酬劳。二十二、施工验收22.1劳务专业分包人应确保所完成施工质量，应符合本协议约定质量标准。22.2劳务专业分包人施工完成，应向工程承包人提交完工汇报，通知工程承包人验收；工程承包人应该在收到劳务专业分包人上述汇报后7天内对劳务专业分包人施工结果进行验收。22.3工程承包人和发包人间隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明劳务专业分包人施工质量不合格时，劳务专业分包人应负责无偿修复，不延长工期，并负担由此造成工程承包人相关损失。二十三、施工配合23.1劳务专业分包人应配合工程承包人对其工作进行初步验收，和工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行包含劳务专业分包人工作内容、施工场地检验、隐蔽工程及工程完工验收；工程承包人或施工场地内第三方工作须劳务专业分包人配合时，劳务专业分包人应按工程承包人指令给予配合。23.2劳务专业分包人按约定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务专业分包人工作或确保劳务专业分包人取得该第三方配合。二十四、履约确保金及质保期限24.1本协议总价款2%作为履约确保金（对工程质量、安全及民工工资按时发放确保金）。其工作内容全部完成，工程承包人验收合格，并收到劳务分包人书面申请退还后15工作日内，全额无息退还。24.2本工程履约确保金按下列第（1）种方法缴纳：⑴由投标确保金转换为履约确保金，投标确保金额不足时，劳务分包人应在本协议签署后10日内，补足余额，不然视为放弃本工程，投标确保金不予退还；⑵其它缴纳方法。24.3劳务专业分包人对本工程根据《建设工程质量管理条例》要求进行质量保修服务，质量保修服务期为两年，质量保修期从完工验收合格之日起计算。二十五、违约责任25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应负担违约责任：⑴工程承包人不按约定核实劳务专业分包人完成工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务专业分包人同期银行贷款基准利率向劳务专业分包人支付拖欠劳务酬劳利息；⑵工程承包人应负担违约其它情况：25.2当发生下列情况之一时，劳务专业分包人应负担违约责任：⑴劳务专业分包人因本身原因延期交工，每延误一日，应向工程承包人支付元违约金；⑵劳务专业分包人施工质量不符合本协议约定质量标准，但能够达成国家要求最低标按时，劳务专业分包人应向工程承包人支付违约金，并负担实际损失及进度工期、总工期延误赔偿；⑶劳务专业分包人不推行或不按约定推行协议其它义务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务专业分包人应赔偿因其违约给工程承包人造成经济损失，延误劳务专业分包人工作时间不予顺延。⑷若劳务专业分包人未经工程承包人许可，私自更换管理人员，或管理人员驻现场时间未达成本协议要求，则按元/人·次进行处罚。⑸劳务专业分包人及其工班班组严禁以节假日、儿女上学等原因向工程承包人提出付款要求，视为劳务专业分包人未按协议约定支付民工工资，应负担每发生一次，罚款50,000.00元违约责任。⑹劳务分包人及其工班班组人员围堵工程承包人办公场所或围堵地方行政管理机构，造成工程承包人声誉损失，应负担没发生一次，罚款5万元＋200元/闹事人员违约责任⑺劳务专业分包人现场施工和第三方之间发生费用应立即结清，撤场前必需做到“工完费清”。如劳务分包人未立即结清费用而给工程承包人造成损失，或影响工程承包人声誉，由工程承包人直接在工程款中扣减并依据影响程度给予处罚协议价款0.1%～1%，余款不足偿付时，工程承包人保留继续追偿权利。⑻一经发觉劳务分包人有虚开、代开、假开发票，即劳务分包人开具发票无效、不合规，造成工程承包人进项税额不能抵扣或抵扣不足，工程承包人有权解除本协议。劳务分包人应赔偿工程承包人票面金额税费倍违约金，同时还应负担税务机关给其它处罚，并重新开具正当合规、符合协议约定增值税发票。⑼劳务专业分包人未经工程承包人许可将承包任务再次分包或转包，给工程承包人造成损失，劳务专业分包人应负担一切经济赔偿，工程承包人保留继续追偿权利。工程承包人可依据情况单方解除协议。⑽劳务专业分包人应负担违约其它情况：25.3工程承包人可直接依据本协议约定从劳务分包人工程款扣除违约金，而不需得到劳务分包人确实定。25.4一方违约后，另一方要求违约方继续推行协议时，违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。二十六、索赔26.1工程承包人依据总包协议向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务专业分包人应给予主动配合，并出示对应资料，方便工程承包人能遵守总包协议。26.2在劳务作业实施过程中，如劳务专业分包人碰到不利外部条件等，依据总包协议能够索赔情形出现，则劳务专业分包人应配合工程承包人该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得劳务分包人应得部分转交给劳务专业分包人。26.3当本协议一方向另一方提出索赔时，应有正当索赔理由，并有索赔事件发生时有效对应证据。二十七、争议27.1工程承包人和劳务专业分包人在推行协议时发生争议，能够自行和解或要求相关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解，或和解、调解不成，双方约定采取下列第⑵种方法处理争议：⑴双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；⑵向有管辖权人民法院起诉。27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方全部应继续推行协议，保持工作连续，保护好已完工作结果：⑴单方违约造成协议确已无法推行，双方协议终止协议；⑵调解要求停止协议工作，且为双方接收；⑶仲裁机构要求停止协议工作；⑷法院要求停止协议工作。二十八、严禁转包或再分包劳务专业分包人不得将本协议项下劳务作业转包或再分包。不然，视为劳务专业分包人违约，将依法负担对应法律责任，工程承包人有权没收其履约确保金。二十九、不可抗力29.1本协议中不可抗力定义和总包协议中定义相同。29.2不可抗力事件发生后，劳务专业分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及条件下快速采取方法，尽力降低损失，工程承包人应帮助劳务专业分包人采取方法。工程承包人项目经理认为劳务专业分包人应该暂停工作，劳务专业分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内，劳务专业分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及估计清理和修复费用。不可抗力事件连续发生，劳务专业分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务专业分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用正式汇报和相关资料。29.3因不可抗力事件造成费用和延误工期由双方按以下措施分别负担：⑴工程本身损害、因工程损害造成第三人人身伤亡和财产损失和运至施工场地用于劳务作业材料和待安装设备损害由工程承包人负担；⑵工程承包人和劳务专业分包人人员伤亡由其所在单位负责，并负担对应费用；⑶劳务专业分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务专业分包人自行负担；⑷工程承包人提供给劳务专业分包人使用机械设备损坏，由工程承包人负担，但停工损失由劳务专业分包人自行负担；⑸停工期间，劳务专业分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地必需管理人员及保卫人员费用由工程承包人负担；⑹工程所需清理、修复费用，由工程承包人负担；⑺延误工作时间对应顺延。29.4因协议一方拖延推行协议后发生不可抗力，不能免去拖延推行方对应责任。三十、文物和地下障碍物30.1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值物品时，劳务专业分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内汇报当地文物管理部门，工程承包人和劳务专业分包人按文物管理部门要求采取妥善保护方法。工程承包人负担由此发生费用，顺延协议工作时间。如劳务专业分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法负担对应责任。30.2劳务作业中发觉影响工作地下障碍物时，劳务专业分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处理方案，工程承包人项目经理收四处理方案后24小时内给予认可或提出修正方案，工程承包人负担由此发生费用，顺延协议工作时间。所发觉地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请相关部门协同处理。三十一、协议解除32.1假如工程承包人不根据本协议约定支付劳务酬劳，劳务专业分包人能够停止工作。停止工作超出28天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务专业分包人能够发出通知解除协议。32.2如在劳务专业分包人没有完全推行本协议义务之前，总包协议或专业分包协议终止，工程承包人应通知劳务专业分包人终止本协议。劳务专业分包人接到通知后立即撤离现场，工程承包人应支付劳务专业分包人已完工程劳务酬劳，并赔偿所以而遭受损失。32.3如因不可抗力致使本协议无法推行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法推行，工程承包人和劳务专业分包人能够解除协议。32.4协议解除后，劳务专业分包人应妥善做好已完工程和剩下材料、设备保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务专业分包人撤出提供必需条件，支付以上所发生费用，并按协议约定支付已完工作劳务酬劳。有过失一方应该赔偿因协议解除给对方造成损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定结算和清理条款效力。三十二、协议终止双方推行完协议全部义务，劳务酬劳价款支付完成，劳务专业分包人向工程承包人交付劳务作业结果，并经工程承包人验收合格后，本协议即告终止。三十三、协议份数本协议一式份，工程承包人执份，劳务专业分包人执份。三十四、补充条款三十五、在协议实施过程中，甲方或相关管理人员若有不作为和索贿等行为，乙方能够经过电话、传真、来信、来访等方法进行举报：电话：；电子邮箱地址：举报需以事实为依据，提供相关证据或证据线索，并留下真实联络方法方便反馈情况。三十六、协议生效协议签订时间：年月日协议签订地点：本协议双方约定双方签字且盖章后生效。附件1：《工程劳务专业分包工作内容》附件2：《劳务专业施工安全生产协议》附件3：承包人提供关键材料清单及损耗系数表工程承包人：（盖章）

劳务分包人：（盖章）住

所：

住

所：法定代表人

法定代表人或委托代理人：

或委托代理人：开户行：

开户行：账

号：

账

号：邮政编码：

邮政编码：

附件1：期工程劳务专业分包工作内容一、劳务专业分包模式：本工程采取“清包工”模式，包人工、辅材、工期、质量、安全文明施工、和其它专业分包单位协作配合等。二、劳务专业分包工作界面：按项目施工图所表示散水沟（含散水沟及排水沟）范围内，给排水范围为接至室外第一口井为界。全部劳务作业工作内容，和图集、规范、施工组织设计、设计变更、签证、审图纪要、补充说明等要求劳务工作内容。三、劳务专业分包具体工作内容：1.临水临电：水电从工程承包人指定水电接驳口接入。施工现场内临时用电、用水部署，总平部署临时用电至三级配电箱（含上楼根本部署），日常维护及后期拆除。2.水电安装工程：施工图范围内，除工程承包人专业分包以外全部水电项目，包含强弱电、消防火灾报警管线预留预埋及消防通风、消火栓、消防喷淋预留洞，施工图范围内全部水电安装工作,如：桥架、配电箱、配电柜、穿线、电缆敷设、照明灯具、插座安装、防雷接地、给排水管安装等，和相关开槽、压槽、防火堵洞、吊管洞、检测、调试等。四、劳务专业分包其它包含内容：1.包机具：电工、水暖工、电焊工、杂工等各工种，为完成该工程所需全部机械机具和工具等。随之所用电线和配件、移动配电箱及照明用灯具、电线等。2.包辅材：指除工程承包人提供安装专业分包工程需要关键材外，其它辅材及全部耗材等，均由劳务分包人自行采购使用，其费用已包含在本协议价款中。1、承包人提供材料：给排水管材、管件、卫生器具、电线、电缆、线管、线槽、桥架、配电设备、母线、电气元件、开关、插座、接线盒、灯具。2、劳务专业承包人提供辅材和机具：包含但不限于弯管器、热熔器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线、电线电缆轧带、电缆标识牌、配电箱回路标签、螺钉、油漆、泡沫块、锯条、穿线钢丝、PVC管粘接胶水、生料带、管堵、铜芯线鼻子及直接头、膨胀螺栓、自攻螺丝、胶膨胀。3.包工期：严格按本协议要求工期为准。节假日不顺延，两收时节不放假，确保有足够劳动力。若在施工期间发生劳动力减员，无法满足施工所需，工程承包人有权调整施工队伍，直至终止协议。4.包质量：严格按本协议要求质量为准。5.包安全文明施工：劳务专业分包人购置安全帽、安全带、职员劳保安全保护用具等，必需满足本工程施工需要。按项目当地建设行政管理部门安全文明施工样板工地要求，杜绝伤、亡、中毒、火灾事故，若发生因工伤、亡、中毒、火灾事故，除保险企业赔付外事故处理费用外，所发生一切费用由劳务分包人负担，事故发生后关键由劳务专业分包企业出面协调及处理事故。劳务专业分包人应按建设主管部门及环境保护、消防、环卫等相关部门对施工现场管理要求（施工通道维修清洁、车辆冲洗等要求），投入对应材料、人工、机械及费用。负担因工地安全文明施工未达成安全文明条例而被市、区相关部门及监理、发包人经济处罚，同时负担总包协议中发包方对工程承包人签署相关经济处罚条款中对应责任。6.包和其它分包单位协作配合：因为本协议劳务专业分包人是该工程关键项目，其它专业分包单位均属小项，为了工程顺利开展，劳务分包人应无条件支持其它专业分包人使用施工临时用水用电、机具工具、架子等。未经工程承包人同意，劳务分包人不得私自拆除脚手架、临水临电等辅助设施。专业分包人协作配合防水工程，做好防水找平层、保护层；做好门窗、栏杆工程等全部装饰工程预留预埋洞、预埋件，和完成后收口和封堵等；做好给排水管道、排气孔、电视、电话、网络、安防、消防报警、通风空调等全部安装工程预留预埋洞、管、盒、箱体、预埋件，和完成后收口和封堵等；做好其它专业分包工程协作配合。7.劳务专业分包人要配合发包人、工程承包人迎接检验、分部分项验收、完工初验、完工验收、用户看房时所需搭设安全通道防护架。同时负责施工场地建渣清运、清洁卫生、环境保护、噪声防范工作。8.由工程承包人提供材料、周转材料等运输至施工现场，劳务专业分包人负责二次及数次搬运。9.材料库管：劳务专业分包人应对发包人、工程承包人提供工程材料及设备进行专员库管，做好材料及设备进出登记工作，立即将材料及设备相关资料交于现场安装施工员。材料丢失、被盗和损耗由劳务专业分包人自行负担。10.成品保护：劳务专业分包人应对已完工程进行成品保护及看管，做好防盗方法，若出现丢失或被盗，由劳务专业分包人自行负担损失。五、双方约定其它工作：1、本协议作为《工程施工劳务专业分包协议》补充。2、。工程承包人：（盖章）

劳务专业分包人：（盖章）法定代表人或

法定代表人或委托代理人：委托代理人：日期：日期：附件2：劳务专业施工安全生产协议为了深入落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，依据《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关要求，强化安全生产管理，逐层落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员安全和健康，促进施工生产顺利进行，遵照公平、遵法、诚信标准，甲、乙双方就本工程施工安全事项协商一致，签订本协议书。一、劳务施工项目1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：二、劳务施工期限自年月日起开工，至年月日完工。三、管理目标1.现场杜绝重伤、死亡事故发生；负伤频率控制在万分之六以内，职业病新发病例为0，火灾事故为0，环境污染事故为0。2.场内安全隐患整改率必需确保在要求时限内达成100%，杜绝现场重大隐患、违章出现。3.做好施工现场卫生防疫和食品卫生工作，采取有效方法预防传染病和食物中毒事件发生。4.确保施工现场创建为文明安全样板工地；确保工程承包人CI战略要求。5.落实市政府治理大气污染方法，继续治理施工现场扬尘污染，共同实现治理目标。6.严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场保卫工作，杜绝重大刑事案件发生。四、安全生产要求和管理责任划分1.劳务专业分包人应该服从工程承包人安全生产管理，劳务分包人不服从管理造成生产安全事故，由劳务专业分包人负担全部责任。2.劳务专业分包人在施工过程中忽略安全生产，不服从工程承包人安全生产管理，进行违章指挥、违章作业或因本身安全管理不善造成人身伤害和经济损失，事故责任由劳务分包人独自负担。3.劳务专业分包人必需是取得安全生产许可证和含有对应资质，并满足当地建设行政主管部门管理和要求。按要求为本单位施工人员办理正当用工手续和工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育后上岗，特种作业人员应持有有效证件上岗。不然，因非法用工或未经过教育上岗而诱发一切事故由劳务分包人负担责任。4.劳务专业分包人进入施工现场后，必需遵守工程承包人现场安全生产各项规章制度，加强本身管理，推行己方责任，确保项目安全管理能力，配置合格充足安全生产专职管理人员，确保工程承包人文明安全管理目标实现，因劳务分包人不按工程承包人要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标和稳标或给交叉施工作业其它单位造成不安全行为时，工程承包人有权对其给经济处罚直至终止协议，清除出场，同时劳务承包人负担由此造成经济损失和事故责任。5.严禁劳务分包人将其承包工程非法转包，如劳务分包人有非法转包行为，一切责任由劳务分包人负担。由此原因发生事故造成工程承包人或第三方受到损失由劳务分包人赔偿一切损失。6.劳务分包人应熟悉并能自觉遵守、实施建设部JGJ59-《建筑施工安全检验标准》和相关各项规范；自觉遵守、实施工程所在地建设行政主管部门或其对应职能部门相关文明安全施工各项要求，而且主动参与多种相关促进安全生产各项活动，切实保障施工作业人员安全和健康。7.劳务分包人应遵守工程承包人对现场统一部署，劳务分包人在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施，应提前向工程承包人提出申请，经工程承包人同意后方可占用，未经同意，劳务分包人一律不准私自搭建临时设施。8.劳务分包人投入到本工程中全部机械设备及各类电动、手动工具必需是检验合格，符合国家、工程所在地建设行政主管部门或其对应职能部门安全使用标准。若因劳务分包人违反操作规程及使用不符合安全标准各类机械设备或电动、手动工具，工程承包人将给予收缴，在操作过程中造成一切人身伤害和其它安全事故责任均由劳务分包人负担。9.劳务分包人应按交叉施工安全管理要求，负责本责任区域内安全生产管理，并有责任维护防护设施正常使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），因施工作业必需改动时，需经工程承包人同意，并提供临时防护设施才准改动，不然劳务分包人负担一切后果责任。10.劳务分包人严禁进行电气焊割和油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。劳务分包人对此进行违章指挥、违章作业造成火灾和人身伤害事故责任和经济损失由劳务分包人独自负担。11.劳务专业分包人必需实施下列安全管理制度：⑴安全技术方案报批制度：劳务分包人必需实施工程承包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。劳务分包人自行编制单项作业安全防护方法，须报工程承包人审批后方可实施，若改变原方案必需重新报批。⑵劳务分包人必需实施安全技术交底制度并做好跟踪检验管理工作。⑶劳务分包人必需实施各级安全教育培训和持证上岗制度：a.劳务分包人人员须接收安全培训；按要求参与安整年审考评，没按定时进行审核视为无证上岗；b.劳务分包人员入场一律接收三级安全教育，考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准进入现场施工，假如劳务分包人人员需要变动，必需提出计划汇报工程承包人，按要求进行教育、考评合格后方可上岗；c.劳务分包人特种作业人员配置必需满足施工需要，并持有有效证件上岗；d.劳务分包人人员变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。12.安全检验制度：a.劳务分包人必需接收工程承包人和其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门安全生产检验，不然造成后果均由劳务分包人负担；b.劳务分包人必需建立本身定时和不定时安全生产检验制度，而且严格落实实施；c.劳务分包人必需设置专职安全人员实施安全生产检验制度及安全巡查制度。13.劳务分包人必需严格实施安全检验整改消项制度，做到定人定时定方法整改。14.劳务分包人必需实