个人承建道路施工合同

个人承建道路施工合同合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于委托方拟进行道路施工，为确保工程质量、安全及双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于道路铺设、排水设施、交通标志、照明设备等。第二条工程质量与标准2.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲方要求，按时完成工程，并保证工程质量达到优良等级。2.2工程质量标准：____________（详细描述）。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），其中包括工程设计费、材料费、施工费、验收费、质保金等。3.2甲方应按照双方约定的付款节点及时支付乙方工程款，具体付款方式如下：（1）工程进度款：工程完成至______%时，支付人民币____元；（2）验收合格后支付剩余款项：人民币____元。3.3质保金：人民币____元，自工程验收合格之日起保留____个月，在此期间内如有质量问题，乙方负责免费维修。质保期结束后，甲方无异议，质保金予以退还。第四条工程进度与期限4.1工程预计开工日期：____年__月__日。4.2工程预计竣工日期：____年__月__日。4.3乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前__天向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第五条乙方义务5.1按照甲方要求，组织具有相应资质的专业人员从事工程施工，并对施工人员进行安全、质量教育。5.2严格按照施工方案、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。5.3负责工程现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。5.4承担工程所需材料、设备的所有权及质量责任。5.5工程验收合格后，负责对工程进行为期__年的质保。第六条甲方义务6.1按照合同约定，向乙方支付工程款。6.2协助乙方办理工程所需的相关手续。6.3提供施工场地，确保乙方顺利施工。6.4负责对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：人民币____元/天。7.2甲方未按约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：人民币____元/天。7.3因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方因此造成的损失。7.4因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延长工期违约金，违约金计算方式为：人民币____元/天。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________授权代表（签名）：______________授权代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸及相关技术文件2.施工方案及施工进度计划3.工程材料及设备清单4.工程质量验收标准及方法5.安全生产管理制度及安全防护措施6.付款凭证及验收报告7.质保金退还申请表二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，包括但不限于延期、工程质量不符合标准等。2.甲方未按约定支付工程款，包括但不限于延期支付、拒付等。3.甲方提供施工场地不符合合同约定，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。5.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.委托方：指承担工程责任，与承包方签订合同的一方。2.承包方：指承担工程实施义务，与委托方签订合同的一方。3.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的标准。4.质保金：指为保证乙方履行质保义务，从工程款中预留的一部分资金。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的延期申请，征得甲方同意。甲方应根据实际情况给予合理延期。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合合同约定。必要时，乙方应承担返工、维修等费用。3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务。如有纠纷，可通过协商解决，或依法向法院提起诉讼。4.安全事故：乙方应严格遵守安全生产管理制度，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.个人承建道路施工合同适用于各类道路施工工程，如城