2024建设工程施工合同书讲座

编号：__________2024建设工程施工合同书，讲座甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同书，讲座合同目录第一章：合同总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：施工内容2.1施工项目概述2.2施工地点2.3施工期限2.4施工质量标准第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四章：施工组织与协调4.1施工组织设计4.2施工计划4.3施工人员配置4.4施工协调第五章：材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料质量要求5.4设备质量要求第六章：施工进度6.1施工计划编制6.2施工进度汇报6.3进度变更处理6.4延期违约责任第七章：施工质量7.1质量控制体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理7.4质量保证措施第八章：安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理8.4安全生产培训第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定10.3违约赔偿10.4免责条款第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼11.4争议解决地点第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止后的义务第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附件第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止14.4合同的签署日期和地点合同编号：2024建设工程施工合同书第一章：合同总则1.1合同主体甲方：_________________乙方：_________________1.2合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，签订本合同。1.3合同宗旨甲乙双方通过签订本合同，明确双方在2024建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4合同适用范围本合同适用于甲乙双方在2024建设工程施工项目中的全部活动。第二章：施工内容2.1施工项目概述本项目是_________________，位于_________________，主要包括_________________等施工内容。2.2施工地点施工地点：_________________。2.3施工期限本工程的施工期限为自合同签订之日起至_________________。2.4施工质量标准本工程的施工质量标准按照_________________执行。第三章：合同价格3.1合同总价本工程的合同总价为人民币（大写）：_________________元整（小写）：_________________元。3.2价格调整机制价格调整按照_________________执行。3.3预付款甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例为_________________。3.4进度付款进度付款按照_________________执行。3.5竣工结算工程竣工后，甲乙双方按照合同约定的计价依据进行竣工结算。第四章：施工组织与协调4.1施工组织设计乙方应根据施工项目的特点和施工进度要求，编制施工组织设计，并报甲方审批。4.2施工计划乙方应按照合同约定的工期和质量要求，编制施工计划，并报甲方备案。4.3施工人员配置乙方应根据施工项目的需要，配置足够数量的熟练工人、技术人员和管理人员。4.4施工协调乙方应积极与甲方、设计方、监理方等相关单位进行沟通协调，确保施工顺利进行。第五章：材料与设备5.1材料供应乙方负责本工程施工所需材料的采购、供应和保管工作。5.2设备供应乙方负责本工程施工所需设备的采购、供应和保管工作。5.3材料质量要求乙方应按照合同约定的质量要求采购材料，并保证材料来源合法、质量合格。5.4设备质量要求乙方应按照合同约定的质量要求采购设备，并保证设备来源合法、质量合格。第八章：安全生产8.1安全生产责任乙方应全面负责施工过程中的安全生产管理工作，确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应根据施工项目的特点，采取有效的安全生产措施，防范安全事故的发生。8.3安全事故处理一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并采取措施防止事故扩大，同时按照有关规定进行调查和处理。8.4安全生产培训乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全生产意识和技能。第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同变更程序合同变更协议应明确变更内容、范围、价款、时间等事项，并经双方签字盖章生效。9.3合同解除条件合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。9.4合同解除程序合同解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的处理事项等，并经双方签字盖章生效。第十章：违约责任10.1违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行等。10.2违约责任认定违约责任的认定和计算按照合同约定和法律规定执行。10.3违约赔偿违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。10.4免责条款甲乙双方同意，不可抗力事件导致的违约，违约方不承担违约责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式甲乙双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2仲裁如选择仲裁，争议应提交至_________________仲裁委员会进行仲裁。11.3诉讼如选择诉讼，争议应提交至_________________人民法院进行诉讼。11.4争议解决地点争议解决地点为_________________。第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止条件本合同在工程竣工并经验收合格后终止。12.4合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方的要求做好工程移交工作，并承担相应的保修责任。第十三章：其他条款13.1保密条款甲乙双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。13.3不可抗力不可抗力事件导致乙方不能履行合同义务的，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。13.4附件本合同的附件包括_________________等。第十四章：附则14.1合同的解释本合同的解释权归甲乙双方所有。14.2合同的修订合同的修订需经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。14.3合同的废止合同的废止需经甲乙双方协商一致，并签订书面废止协议。14.4合同的签署日期和地点本合同于_________________年_________________月_________________日，在_________________签署。【合同签字盖章栏】甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________【附件】附件一：施工组织设计附件二：施工计划附件三：材料设备清单附件四：安全生产措施方案附件五：合同变更协议附件六：合同解除协议多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等目标的实现。甲方有权要求乙方定期提供施工进度报告、质量检查报告等相关资料，以便甲方了解施工情况。1.2甲方调整权甲方在不影响工程质量和安全的前提下，有权根据实际情况调整施工内容和工程量。乙方应根据甲方的调整要求，及时调整施工计划和人员配置。1.3甲方验收权工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。乙方应按照甲方的验收标准和要求，完成工程验收。若乙方不能满足甲方的验收要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准。1.4甲方结算权甲方有权根据乙方的实际施工进度和质量情况，对合同价款进行结算。乙方应按照甲方的结算要求，提供相关资料，以便甲方进行价款结算。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方自保权乙方应全面负责施工过程中的安全生产管理工作，确保施工安全。乙方应根据施工项目的特点，采取有效的安全生产措施，防范安全事故的发生。一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并采取措施防止事故扩大，同时按照有关规定进行调查和处理。2.2乙方质量保障权乙方应保证施工过程中所使用的材料、设备符合合同约定的质量要求，并保证材料来源合法、质量合格。乙方应对施工质量进行自检，确保工程质量满足甲方要求。2.3乙方进度控制权乙方应按照合同约定的工期和质量要求，编制施工计划，并报甲方备案。乙方应严格按照施工计划组织施工，确保工程进度不受影响。2.4乙方资料提供权乙方应按照甲方的要求，定期提供施工进度报告、质量检查报告等相关资料，以便甲方了解施工情况。工程竣工后，乙方应按照甲方的要求，提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方监督权当有第三方中介主导时，第三方有权对甲乙双方的施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等目标的实现。第三方有权要求甲乙双方定期提供施工进度报告、质量检查报告等相关资料，以便第三方了解施工情况。3.2第三方调整权第三方在不影响工程质量和安全的前提下，有权根据实际情况调整施工内容和工程量。甲乙双方应根据第三方的调整要求，及时调整施工计划和人员配置。3.3第三方验收权工程竣工后，第三方有权对工程进行验收。甲乙双方应按照第三方的验收标准和要求，完成工程验收。若甲乙双方不能满足第三方的验收要求，第三方有权要求甲乙双方进行整改，直至达到验收标准。3.4第三方结算权第三方有权根据甲乙双方的实际施工进度和质量情况，对合同价款进行结算。甲乙双方应按照第三方的结算要求，提供相关资料，以便第三方进行价款结算。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工组织设计2.施工计划3.材料设备清单4.安全生产措施方案5.合同变更协议6.合同解除协议7.设计文件8.施工记录9.验收报告10.其他相关资料二、违约行为及认定：1.未按合同约定履行义务2.延迟履行3.不履行4.侵犯他人知识产权5.质量不达标6.安全事故7.不可抗力事件三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》3.知识产权：《中华人民共和国知识产权法》4.不可抗力：《中华人民共和国合同法》中关于不可抗力的规定四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商一