云南商品房购销合同书合集

云南商品房购销合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。销方合同编号：******签订地点：******购方签订地点：*年***月***日甲方在开发商品房，乙方要求购买，现依据XX民法典及有关规定，经协商全都签订本合同，以资共同遵守。第一条购房地址数量户型及分布状况购房地址：****数量：乙方购买，每建筑面积为平方料，合计建筑面积为平方米。户型及分布住宅房间厅分布在单元楼号住宅房间厅分布在单元楼号住宅房间厅分布在单元楼号办公用房间分布在单元楼号经营性用房间分布在单元楼号其次条价格住宅房建筑面积元/，乙方购买平方米，合计金额元办公用房建筑面积元/乙方购买平方米，合计金额元经营性用房建筑面积元/，乙方购买平方米，合计金额元总计价款元。余款在房屋交付使用前十日内付清。第五条交付时间乙方购买的房屋，甲方应于*年***月***日之前交付给乙方使用，如因不行抗力因素造成不能按期交付使用，交付期顺延。2、乙方在接到房屋交付通知书十日内，应办妥接收手续。房屋交付时，甲方应同时向乙方交付有关房屋的购买发票等证明材料。第六条保修时间土建保修期为壹年，水电保修期为半年，屋面积保修为三年，凡因施工或设计造成的质量问题，均属保修范围，保修期从房屋交付使用之日算起，如因乙方缘由推迟交房。保修期不顺延。第七条违约责任甲方应在合同规定的时间内将乙方所购买房屋交给乙方，如不能按时交会付，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交房部分房款总值计算，向乙方偿付违约金。乙方接到甲方交房通知后，应准时办理交持手续，乙方因故拖延房款，或不按时办理接收手续，应根据中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付逾期付款的违约金。乙方向甲方交付定金后，如乙方不履行合同，乙方无权恳求返还定金。甲方不履行合同，依据双方对等原则，甲方应双倍返还定金给乙方。4、甲方不能交房的，应向乙方偿付不能交房部分房款总值%的违约金。5、乙方中途退房的，应向甲方偿付退房部分房款总值%的违约金。6、乙方超过两个月不办理接收手续，甲方有权另行处理乙方预购房屋。第八条其它商定事项第九条争议解决方式本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向****工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。向*****人民法院起诉。本合同一式份，合同双方各执份，合同副本份，送备案。销方购方单位地址单位地址法定代表人法定代表人托付代理人托付代理人电话电话开户银行开户银行帐号帐号鉴证意见：******鉴证机关经办人：*****有效期限：*年***月***日至*年***月***日监制部门：印制单位：******云南商品房购销合同书(第二篇)合同编号：__________摘要：本合同是由购房人与房地产开发商签订的云南商品房购销合同。合同的目的是明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益。本合同经双方充分协商一致，于____年____月____日签署。购房人（甲方）：单位名称/个人姓名：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人/个人身份证号码：__________________房地产开发商（乙方）：单位名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、定义1.1本合同的定义：云南商品房指在云南省境内经验批准、核发建设工程规划许可证、国有土地使用权出让合同或国有土地使用权出让证明等手续合法，用于出售、交付或者划拨给购房人使用的房屋。1.2购房人指购买云南商品房的单位或个人。1.3房地产开发商指负责建设、开发云南商品房的法人或其他经济组织。二、房屋买卖2.1房地产开发商同意向购房人销售______（具体楼栋、楼层、房号或范围）的房屋，总面积约______平方米。2.2房地产开发商承诺所销售的房屋在房屋质量、用地性质、产权性质等方面符合相关法律法规的规定，并已具备销售资格。2.3购房人同意按照约定的价格购买上述房屋，并在本合同签订之日起______日内支付房屋购房款。三、房屋交付3.1房地产开发商应当在约定的交付期限内将房屋交付给购房人，并出具房屋交付书面通知。3.2购房人应在收到房屋交付通知后的______日内办理房屋登记手续。四、权益转让4.1购房人在未办理房屋产权登记前，不得将其购房权益转让给第三方。4.2购房人在办理房屋产权登记后，可以将其购房权益转让给他人，但需经房地产开发商书面同意并办理相关手续。五、违约责任5.1如果任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方如出现争议，应友好协商解决；协商不成的，可向云南有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。甲方（购房人）：乙方（房地产开发商）：签字：______签字：______日期：______日期：______云南商品房购销合同书(第三篇)合同编号：___________云南商品房购销合同书甲方（销售方）：公司名称：________________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________乙方（购买方）：姓名：___________________________身份证号码：_____________________联系地址：________________________联系电话：_______________________鉴于乙方同意购买甲方所出售的位于云南省______________________（房屋地址）的商品房，双方经友好协商，达成以下合同：第一条房屋基本信息1.1房屋名称：________________________1.2房屋类型：________________________1.3房屋面积：________________________1.4套内建筑面积：_____________________1.5建筑结构：________________________第二条房屋价格与付款方式2.1房屋总价款：______________________2.2首付款金额：______________________2.3贷款金额：________________________2.4贷款机构：________________________2.5付款方式：________________________第三条房屋交付与验收3.1房屋交付日期：____________________3.2房屋交付地点：____________________3.3房屋验收标准：____________________第四条违约责任4.1乙方逾期未付款的，应承担利息和违约金。4.2甲方未按照约定时间交付房屋的，应承担相应违约责任。第五条其他事项5.1合同生效：自双方签署合同之日起生效。5.2合同解除：在以下情况下，本合同解除：（1）经双方协商一致；（2）不可抗力因素导致无法履行合同。第六条争议解决6.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交云南仲裁委员会仲裁。6.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。第七条合同附件7.1购房居民身份证复印件7.2购房居民户口簿复印件7.3甲方房地产开发商资质证明第八条合同生效与变更8.1本合同一