木工班组承包合同

木工班组承包合同发包方（甲方）：________________承包方（乙方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、承包范围和内容：1.承包范围：________________2.承包方式：________________第二条工程期限一、根据工期和使用需要，商定工程总工期为XX天（日历天），自XXXX年XX月XX日开工至XXXX年XX月XX日竣工验收（附开竣工日期表）。第三条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：________________二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。三、乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。四、工程竣工验收后，保修一年。在保修期内，凡因施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。第四条工程价款的支付与结算一、本合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程预付款________________元。二、乙方完成工程全部木工任务后XX日内，甲方支付乙方工程款________________元。三、工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付乙方工程款________________元。四、工程结算：1.按预算造价结算：本工程预算造价为________________元；按本预算单价和实际完成工程量，按实结算。2.按平方包干结算：每平方米________________元。建筑面积按建筑物外围包干，应扣除窗、门洞口及空圈所占面积，但不增加其他项目。第五条施工与设计变更一、乙方必须严格按甲方要求和施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，不得随意更改。二、因甲方原因，需要变更设计的，应及时与乙方协商，并办理变更手续。三、如变更设计导致费用增加，由甲方负担；如导致费用减少，则由乙方从原工程款中扣减。第六条竣工验收一、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方自接到验收通知XX日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。二、工程竣工结算后，甲方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。第七条奖励和违约责任一、乙方应保证工程质量，如验收不合格，乙方在安排的时间内返工，直至合格。如乙方不能按照合同规定的时间竣工，每逾期一天，应按合同价款总额的XX向甲方偿付逾期违约金。二、甲、乙双方必须严格履行合同。如甲方原因影响工期，工期顺延。如乙方原因中途无故停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不能按照合同的约定支付价款的，每逾期一天，按合同价款总额的XX支付违约金。第八条施工与设计变更一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。四、甲方如需设计变更，必须作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改和增加造价时，必须另行协商，乙方才予实施。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，均可向合同签订地人民法院起诉。第十条附则一、本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，自双方代表签字，加盖双方木工班组承包合同（1）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程质量和工期，明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，现达成以下合同条款：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：木工班组承包范围内的所有木工制作、安装及相关辅助工作。二、承包方式及范围1.承包方式：包工不包料。2.承包范围：按照施工图纸、设计变更及甲方现场指令进行木工制作、安装等工作。三、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.总工期：XX日历天四、工程质量1.乙方必须按照施工图纸、设计变更及甲方现场指令进行施工，确保工程质量符合国家及地方现行施工验收规范、标准的要求。2.因乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的全部费用。五、合同价款及支付方式1.合同价款：按照实际完成的工程量，以甲方核定的单价进行结算。2.支付方式：（1）按月进度支付：每月XX日，乙方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，按完成工程量的XX支付工程进度款。（2）竣工验收合格后，双方办理结算手续，甲方支付至结算价款的XX。（3）余款XX作为质保金，待质保期满后无息退还。六、双方职责1.甲方职责：（1）提供施工图纸、设计变更及现场指令等相关资料。（2）负责现场协调、监督、检查乙方的施工质量和进度。（3）按合同约定支付工程款。2.乙方职责：（1）按照甲方的要求，组织人员、机械、材料进场，确保工程顺利进行。（2）遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的统一调度和安排。（3）保证施工质量，按期完成施工任务。七、违约责任1.若乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付违约金。2.若乙方施工质量不符合要求，应无条件进行整改，并承担由此产生的全部费用。3.若甲方未能按照合同约定的时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付滞纳金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。九、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：签订日期：XXXX年XX月XX日木工班组承包合同（2）甲方：________________乙方：________________身份证号码：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木工班组承包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.结构类型：________________4.建筑面积：________________二、承包范围乙方承包范围为该工程所有木工工程，包括模板制作、安装、拆除、清理、归堆、材料上楼、模板支撑系统的搭设与拆除等，以及现场临时设施所需木工劳务，所有木工所需材料、机械、工具、设备由乙方自备，费用自理。三、承包价格1.承包单价：按建筑面积________________元（含基础地下室）计算。2.建筑面积计算规则：按现行国家建筑面积计算规范计算。四、工期要求乙方必须按甲方所排工期进行施工，若因乙方原因造成工期延误，甲方将按每延误一天罚款XX元进行处罚，若因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。五、质量要求1.乙方必须按照现行国家施工规范及强制性条文进行施工，如达不到质量要求，甲方有权责令乙方停工或返工，由此造成的损失由乙方承担。2.乙方施工完毕后必须做到工完场清，否则甲方有权组织人员清理，费用由乙方承担。六、付款方式甲方按乙方每月完成工程量的XX支付劳务费，主体封顶后支付至XX，工程竣工验收合格后支付至XX，余款待工程交工后一年内付清。七、安全文明施工1.乙方必须按照安全操作规程及甲方要求进行施工，杜绝一切安全事故的发生，如发生安全事故，一切责任及损失均由乙方承担。2.乙方必须服从甲方现场管理人员的管理，不得违章作业，否则甲方有权进行处罚。八、违约责任1.乙方必须按照甲方要求配备足够的人员，否则甲方有权责令乙方退场，由此造成的一切损失由乙方承担。2.乙方必须按照甲方要求完成施工任务，否则甲方有权按照合同单价的XX进行结算。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格、款项付清后自动失效。甲方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方（签字）：________________签订日期：XXXX年XX月XX日木工班组承包合同（3）甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方在________________工程中需要木工班组进行施工，乙方愿意承包该工程中的木工施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就木工班组承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________二、承包方式及范围1.承包方式：________________2.承包范围：________________三、合同工期1.开工日期：________________2.竣工日期：________________3.工期延误：________________四、质量标准及验收1.质量标准：________________2.验收方式：________________五、合同价款及支付方式1.合同价款：________________2.支付方式：________________六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.提供施工所需图纸、技术要求等相关资料；2.负责施工现场的协调与管理工作；3.按约定支付合同价款；4.其他甲方应履行的义务。（二）乙方权利义务1.按照甲方要求完成木工施工任务；2.保证施工质量及进度；3.负责施工过程中的安全管理工作；4.其他乙方应履行的义务。七、违约责任1.甲方违约责任：________________2.乙方违约责任：________________八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效；3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：________________负责人（签字）：________________签订日期：XXXX年XX月XX日木工班组承包合同（4）合同编号：________________甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行木工班组承包事宜达成如下协议：一、承包范围及内容1.承包范围：________________2.承包内容：________________二、承包期限承包期限自________________。三、承包价款及支付方式1.承包价款：双方约定承包总价款为人民币________________）。2.支付方式：________________四、质量要求及验收标准1.质量要求：乙方应保证所承包的木工工程符合国家及行业相关质量标准，保证工程质量。2.验收标准：工程完工后，甲方应按照双方约定的验收标准进行验收，验收合格后方可视为工程完工。五、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）提供施工所需场地、材料、设备等条件；（2）按约定支付承包价款；（3）对乙方施工过程进行监督，确保工程质量及安全。2.乙方责任与义务：（1）按照约定的承包范围及内容进行施工；（2）保证工程质量，按时完工；（3）遵守安全操作规程，确保施工安全；（4）对承包的工程进行保修，保修期限按照国家及行业规定执行。六、违约责任1.若甲方未按约定支付承包价款，应承担违约责任，支付违约金。2.若乙方未按约定完成承包工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任