2024版全新劳务务分包合同下载

编号：__________2024版全新劳务务分包合同下载甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版全新劳务务分包合同合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章：劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包工程的范围2.2劳务分包工程的内容2.3分包工程的变更第三章：分包方的义务与责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任3.3分包方的权利第四章：总包方的义务与责任4.1总包方的义务4.2总包方的责任4.3总包方的权利第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款5.3进度付款5.4最终付款5.5价格调整第六章：工期与进度6.1工期的确定6.2工期的延误6.3工期的提前完成第七章：质量管理7.1质量标准的制定7.2质量控制与检查7.3质量问题的处理第八章：安全管理8.1安全管理的规定8.2安全事故的处理8.3安全培训与教育第九章：违约责任9.1分包方的违约行为9.2总包方的违约行为9.3违约责任的处理第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的转让与分包11.1合同的转让11.2分包的限制第十二章：合同的变更与解除12.1合同的变更12.2合同的解除第十三章：其他条款13.1保险13.2税务13.3环境保护13.4保密条款第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释合同编号_________中所使用的术语和定义如下：（1）劳务分包商：指_________（分包商名称）。（2）总包商：指_________（总包商名称）。（3）分包工程：指合同编号_________中约定的由劳务分包商承担的施工内容。1.2法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）合同条款；（5）其他附件。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的分包工程完工并验收合格，且所有款项支付完毕之日终止。第二章：劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包工程的范围劳务分包商应按照合同编号_________约定的范围完成分包工程。2.2劳务分包工程的内容劳务分包商应完成分包工程包括但不限于：（1）_________；（2）_________；（3）_________；（4）_________；（5）_________。2.3分包工程的变更分包工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。第三章：分包方的义务与责任3.1分包方的义务（1）按照合同约定的标准和质量完成分包工程；（2）提供合格的施工人员，并保证其具备相应的技能和资质；（3）负责分包工程的安全管理；（4）遵守总包商的各项管理制度；（5）接受总包商的监督和检查。3.2分包方的责任劳务分包商应对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。3.3分包方的权利（1）按照合同约定的价格获得支付；（2）对分包工程的设计和施工提出建议；（3）对总包商的不当行为提出抗议。第四章：总包方的义务与责任4.1总包方的义务（1）提供施工场地和施工条件；（2）提供施工图纸和技术要求；（3）按照合同约定的时间支付劳务分包商；（4）对分包工程进行监督和检查；（5）提供必要的安全防护措施。4.2总包方的责任总包商应对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。4.3总包方的权利（1）要求劳务分包商按照合同约定履行义务；（2）对分包商的不当行为提出抗议；（3）解除合同或要求劳务分包商承担违约责任。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定合同价格根据分包工程的内容、工程量、材料价格等因素确定。5.2预付款总包商应在合同签订后____个工作日内支付劳务分包商预付款，预付款比例为合同总金额的____%。5.3进度付款劳务分包商完成合同约定的分包工程进度后，总包商应按照约定的进度付款比例支付。5.4最终付款分包工程完工并验收合格后，总包商应在验收合格后____个工作日内支付劳务分包商剩余款项。5.5价格调整合同价格不因材料价格、人工费用等变动而调整。第六章：工期与进度6.1工期的确定分包工程的工期为____年____个月，自合同签订之日起计算。6.2工期的延误劳务分包商因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。6.3工期的提前完成劳务分包商提前完成分包工程的，按照合同约定的提前完成奖励条款执行。第七章：质量管理7.1质量标准的制定分包工程的质量和标准应符合国家相关法律法规、行业标准和总包商的要求。7.2质量控制与检查劳务分包商应建立健全质量管理体系，接受总包商的检查和监督。7.3质量问题的处理分包工程出现质量问题，劳务分包商应按照总包商的要求及时整改，并承担相应的责任第八章：安全管理8.1安全管理的规定劳务分包商应严格遵守国家安全生产法律法规，执行总包商的安全管理制度。8.2安全事故的处理发生安全事故时，劳务分包商应立即报告总包商，并按照总包商的要求采取相应措施。8.3安全培训与教育劳务分包商应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。第九章：违约责任9.1分包方的违约行为劳务分包商违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿总包商因此造成的损失。9.2总包方的违约行为总包商违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿劳务分包商因此造成的损失。9.3违约责任的处理违约责任的具体处理方式按照合同约定的违约责任条款执行。第十章：争议解决10.1争议的解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。10.2仲裁双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼如选择诉讼，应提交_________人民法院进行审理。第十一章：合同的转让与分包11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2分包的限制劳务分包商不得将分包工程的全部或部分分包给第三方。第十二章：合同的变更与解除12.1合同的变更合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同的解除合同的解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三章：其他条款13.1保险劳务分包商应按照总包商的要求办理相应的保险，并将保险单交给总包商备案。13.2税务劳务分包商应自行承担分包工程所需的税费，并保证合规经营。13.3环境保护劳务分包商应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。13.4保密条款双方应对合同内容和商务谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。第十四章：附件14.1合同附件列表（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标文件（4）合同条款（5）其他附件14.2附件内容说明各附件内容详见附件中的规定。合同双方签字盖章页：（总包商签字盖章）（劳务分包商签字盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令甲方有权根据工程进度和质量要求，对乙方的工作进行指令。乙方应无条件服从甲方的指令，否则甲方有权按违约处理。1.2甲方监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方调整甲方有权根据工程实际情况，对合同约定的工程范围和内容进行调整。调整事项需与乙方协商一致，并签订书面调整协议。1.4甲方支付甲方应在约定的付款时间内支付乙方款项。若甲方延迟支付，应按延迟支付部分的同等金额支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证分包工程的质量和安全，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.2乙方进度保障乙方应确保分包工程按照约定的工期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的损失。2.3乙方保密乙方应对甲方提供的技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.4乙方配合乙方应积极配合甲方的管理工作，提供必要的信息和资料，确保工程顺利进行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介费用由双方协商承担。3.2第三方中介的独立性第三方中介在履行协调职责时，应保持独立公正，不得偏袒任何一方。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和双方的商业秘密予以保密，未经双方同意不得泄露给第三方。3.4第三方中介的解除甲乙双方均有权书面通知解除第三方中介的协调职责。解除通知发出后，中介应及时停止协调工作。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同协议书2.中标通知书3.投标文件4.合同条款5.安全管理制度6.施工图纸和技术要求7.材料检验报告8.施工人员资质证明9.保险单据10.税务登记证明11.环境保护审批文件12.保密协议13.变更协议14.解除协议15.附件说明二、违约行为及认定：1.分包方违约行为1.1未按约定完成分包工程1.2工程质量不符合标准1.3工期延误1.4未履行保密义务1.5未配合甲方管理工作2.总包方违约行为2.1未按约定时间支付款项2.2未提供合格的施工条件2.3未履行安全管理和环境保护义务2.4未提供必要的技术支持2.5未遵守合同约定的其他义务3.违约行为的认定3.1违约行为的认定标准3.2违约责任的承担方式3.3违约金的计算方法三、法律名词及解释：1.劳务分包商：指承担分包工程的施工单位。2.总包商：指承担工程总包责任的施工单位。3.分包工程：指总包商将其承包的工程中的部分工作分包给劳务分包商完成的工作。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保密义务：指合同双方对合同内容和商业秘密予以保密的义务。7.安全管理：指对施工现场进行安全防护和管理的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双方协商确定合理的工程进度，并签订书面进度调整协议。2.工程质量问题解决办法：及时采取整改措施，必要时重新施工，并由违约方承担相应责任。3.保险理赔问题解决办法：按照保险合同约定，及