建设工程分包协议合同范本(2024版)

编号：__________建设工程分包协议合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程分包协议合同范本(2024版)合同目录一、总则1.1协议的签订依据1.2协议的适用范围1.3协议的解释权二、分包工程概况2.1分包工程的名称2.2分包工程的地点2.3分包工程的规模2.4分包工程的内容三、分包商的义务和责任3.1分包商的资质要求3.2分包商的责任范围3.3分包商的质量要求3.4分包商的安全责任3.5分包商的进度要求四、发包人的义务和责任4.1发包人的义务4.2发包人的责任4.3发包人的支持五、合同价格5.1合同价格的确定5.2价格的调整5.3支付方式5.4进度款的支付5.5竣工结算六、工期6.1开工日期6.2竣工日期6.3工期的延误6.4工期的提前七、质量与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准7.4质量问题的处理八、安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全事故的处理8.3环境保护九、变更与解除9.1合同的变更9.2合同的解除9.3变更和解除的条件9.4变更和解除的程序十、违约责任10.1违约的情形10.2违约的责任10.3违约的赔偿十一、争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖十二、一般条款12.1适用法律12.2合同的生效12.3合同的终止12.4保密条款12.5不可抗力十三、附件13.1分包工程设计文件13.2分包工程的施工图纸13.3分包工程的施工技术要求十四、其他约定14.1双方的其他约定14.2补充协议14.3合同的修订历史合同编号_________一、总则1.1协议的签订依据：本协议是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。1.2协议的适用范围：本协议适用于_________（工程名称）分包工程的全过程，包括但不限于施工、竣工、保修等阶段。1.3协议的解释权：本协议的解释权归双方共同所有，任何一方不得随意解释或修改本协议。二、分包工程概况2.1分包工程的名称：_________（工程名称）2.2分包工程的地点：_________（工程地址）2.3分包工程的规模：_________（工程规模）2.4分包工程的内容：包括但不限于_________（工程内容）三、分包商的义务和责任3.1分包商的资质要求：分包商应具备_________（资质要求），并提供相应的资质证书。3.2分包商的责任范围：分包商应按约定的范围和内容完成分包工程，并对分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。3.3分包商的质量要求：分包商应按_________（质量标准）完成分包工程，并保证分包工程的质量符合设计和规范要求。3.4分包商的安全责任：分包商应严格执行_________（安全规定），并确保分包工程的安全。3.5分包商的进度要求：分包商应按_________（进度要求）完成分包工程，并按时提交进度报告。四、发包人的义务和责任4.1发包人的义务：发包人应按约定提供施工场地、施工条件、设计文件等，并确保分包工程的正常进行。4.2发包人的责任：发包人应对分包工程的质量、安全、进度等承担最终责任。4.3发包人的支持：发包人应提供必要的协调、配合和协助，以确保分包工程的顺利实施。五、合同价格5.1合同价格的确定：合同价格为_________（金额），币种为_________（币种）。5.2价格的调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。5.3支付方式：支付方式为_________（支付方式），如现金、转账等。5.4进度款的支付：发包人应按_________（支付比例）支付进度款，具体支付时间及金额由双方协商确定。5.5竣工结算：工程竣工后，分包商应向发包人提交竣工结算报告及有关资料，发包人按约定时间进行审核和支付。六、工期6.1开工日期：本工程开工日期为_________（日期）。6.2竣工日期：本工程竣工日期为_________（日期）。6.3工期的延误：如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。6.4工期的提前：如分包商提前完成工程，按约定给予奖励或优惠。七、质量与验收7.1质量标准：分包工程的质量标准应符合_________（标准名称）的要求。7.2验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收，验收程序按_________（验收程序）进行。7.3验收标准：工程验收标准应符合_________（标准名称）的要求。7.4质量问题的处理：如发现质量问题，分包商应按_________（处理程序）进行处理。八、安全文明施工8.1安全文明施工要求：分包商应遵守国家有关安全文明施工的法律法规，严格执行_________（施工安全规范）及相关要求。8.2安全事故的处理：如发生安全事故，分包商应立即报告发包人和有关部门，并按_________（处理程序）进行处理。8.3环境保护：分包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害。九、变更与解除9.1合同的变更：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同的解除：合同解除应符合相关法律法规的规定，并由双方协商一致。9.3变更和解除的条件：变更和解除的条件应符合_________（法律法规）的规定。9.4变更和解除的程序：变更和解除的程序应按_________（程序）进行。十、违约责任10.1违约的情形：包括但不限于_________（违约情形）。10.2违约的责任：违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。10.3违约的赔偿：违约赔偿的具体金额和方式由双方协商确定。十一、争议解决11.1争议的解决方式：争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2仲裁机构：如选择仲裁，仲裁机构为_________（仲裁机构）。11.3诉讼管辖：如选择诉讼，诉讼管辖法院为_________（法院）。十二、一般条款12.1适用法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。12.2合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同的终止：本合同在工程竣工验收合格后终止。12.4保密条款：双方应对合同内容保密，未经对方同意不得泄露。12.5不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。十三、附件13.1分包工程设计文件：见附件一。13.2分包工程的施工图纸：见附件二。13.3分包工程的施工技术要求：见附件三。十四、其他约定14.1双方的其他约定：见附件四。14.2补充协议：见附件五。14.3合同的修订历史：见附件六。（合同方签字盖章区域）甲方（发包人）：_________乙方（分包商）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对乙方的管理和监督：甲方有权对乙方进行现场管理和监督，确保分包工程的质量和进度符合要求。甲方应定期对工程进行验收，并对验收结果进行记录。1.2甲方对工程变更的权力：甲方有权根据工程实际情况对分包工程进行变更，包括但不限于工程设计、施工方案、工程量等。乙方应根据甲方的变更通知及时调整分包工程。1.3甲方对工程进度的要求：甲方要求乙方按照约定的工期完成分包工程。如乙方因故导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他违约责任措施。1.4甲方对工程质量的控制：甲方要求乙方按照约定的质量标准完成分包工程。如乙方不符合质量要求，甲方有权要求乙方进行返工、修补或支付违约金。1.5甲方对安全文明施工的要求：甲方要求乙方严格遵守国家有关安全文明施工的法律法规，并采取有效措施保障施工现场的安全和环境卫生。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工技术和质量保证：乙方应具备相应的施工技术和质量保证能力，确保分包工程的质量和进度达到甲方的要求。乙方应按照约定的施工方案和工艺进行施工。2.2乙方的工程变更处理：如乙方因故需要对分包工程进行变更，应及时通知甲方，并与甲方协商一致。如甲方不同意变更，乙方应按照原合同要求继续施工。2.3乙方的工程进度承诺：乙方承诺按照约定的工期完成分包工程。如乙方因故导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方的工程质量自检：乙方应定期进行工程质量自检，确保分包工程的质量符合约定的标准。如发现质量问题，乙方应自行整改，并承担由此产生的费用。2.5乙方的安全文明施工责任：乙方应承担施工现场的安全文明施工责任，并采取有效措施保障施工现场的安全和环境卫生。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。三、第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的角色和职责：第三方中介作为合同的协调和管理机构，负责协调甲方和乙方之间的关系，并监督工程的进展和质量。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。3.2第三方中介的监督和协调：第三方中介应定期对施工现场进行监督和协调，确保工程的顺利进行。第三方中介有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出改进建议。3.3第三方中介的调解和裁决：如甲乙双方在合同履行过程中出现争议，第三方中介应进行调解，并作出公正的裁决。如调解失败，第三方中介有权根据合同约定作出决定。3.4第三方中介的费用和支付：第三方中介的费用由甲乙双方按约定的比例支付。费用支付的具体金额和方式应在合同中明确。3.5第三方中介的责任限制：第三方中介对甲乙双方的行为和疏忽不承担责任，除非第三方中介存在故意或重大过失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程的施工图纸3.分包工程的施工技术要求4.双方的其他约定5.补充协议6.合同的修订历史7.施工安全规范8.法律法规9.仲裁机构10.法院二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付进度款。2.乙方未按约定时间完成分包工程。3.乙方工程质量不符合约定标准。4.乙方未按约定进行安全文明施工。5.甲方未按约定提供施工场地和条件。6.甲方未按约定进行工程变更。7.第三方中介未公正、中立地处理合同履行过程中的问题。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间合同关系的一部法律。2.建筑法：指调整建筑活动中的一系列法律规范。3.分包工程：指总包商将其所承包的工程中的部分工程或工作分包给其他承包商完成的行为。4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据合同约定向对方支付的金钱。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因及责任方，并根据合同约定采取相应的违约责任措施。2.工程质量问题：及时停工整改，必要时请专业机构进行