2024临建施工合同范本模板

编号：__________2024临建施工合同范本模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024临建施工合同范本模板合同目录第一章：总则1.1合同主体及定义1.2合同目的和原则1.3合同文件的组成第二章：施工内容和要求2.1施工项目概述2.2施工范围和工程量2.3施工标准和质量要求2.4施工进度和工期要求第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度3.4价格调整和变更第四章：施工组织和人员4.1施工组织设计4.2施工人员配备4.3施工团队管理4.4施工人员培训和资质要求第五章：施工材料和设备5.1材料和设备供应5.2材料和设备质量要求5.3材料和设备验收5.4材料和设备保管与使用第六章：施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理6.4安全生产培训和教育第七章：质量控制与验收7.1质量控制体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理7.4工程保修第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.2损失赔偿计算9.3违约责任免除9.4争议解决方式第十章：合同的履行和验收10.1合同履行的一般规定10.2合同验收程序10.3验收结果的处理10.4工程移交和保修第十一章：合同争议的解决11.1争议解决方式11.2协商与调解11.3仲裁或诉讼11.4仲裁或诉讼的适用法律第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序12.3合同终止后的处理12.4解除合同的法律后果第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规变化对合同的影响第十四章：附则14.1合同的生效、变更和解除14.2合同的保管和复制14.3合同的补充和附件14.4合同解除或终止后的权利和义务合同编号_________第一章：总则1.1合同主体及定义1.1.1合同甲方：指_________（甲方名称）1.1.2合同乙方：指_________（乙方名称）1.1.3合同丙方：指_________（如有丙方，丙方名称）1.2合同目的和原则1.2.1合同目的：为规范临时建筑的施工行为，确保工程质量、安全，按照预定的进度完成施工任务。1.2.2合同原则：公平、公正、诚实信用、合法合规。1.3合同文件的组成（1）合同协议书；（2）合同；（3）附件；（4）其他与合同有关的文件。第二章：施工内容和要求2.1施工项目概述2.1.1项目名称：_________（项目名称）2.1.2项目地点：_________（项目地点）2.1.3项目规模：_________（项目规模）2.2施工范围和工程量2.2.1施工范围：_________（施工范围）2.2.2工程量：_________（工程量）2.3施工标准和质量要求2.3.1施工标准：_________（施工标准）2.3.2质量要求：_________（质量要求）2.4施工进度和工期要求2.4.1施工进度：_________（施工进度）2.4.2工期要求：_________（工期要求）第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.1.1合同总价：_________（合同总价）3.1.2价格组成：_________（价格组成）3.2支付方式3.2.1支付方式：_________（支付方式）3.2.2支付账户：_________（支付账户）3.3支付进度3.3.1支付进度安排：_________（支付进度安排）3.4价格调整和变更3.4.1价格调整条件：_________（价格调整条件）3.4.2价格变更程序：_________（价格变更程序）第四章：施工组织和人员4.1施工组织设计4.1.1施工组织设计要求：_________（施工组织设计要求）4.2施工人员配备4.2.1人员配备要求：_________（人员配备要求）4.3施工团队管理4.3.1团队管理要求：_________（团队管理要求）4.4施工人员培训和资质要求4.4.1培训要求：_________（培训要求）4.4.2资质要求：_________（资质要求）第五章：施工材料和设备5.1材料和设备供应5.1.1材料和设备供应方：_________（供应方名称）5.1.2供应要求：_________（供应要求）5.2材料和设备质量要求5.2.1质量标准：_________（质量标准）5.3材料和设备验收5.3.1验收程序：_________（验收程序）5.4材料和设备保管与使用5.4.1保管要求：_________（保管要求）5.4.2使用要求：_________（使用要求）第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1在合同履行过程中，因不可抗力或法律法规变化等原因，导致合同内容需要变更的。8.1.2合同双方协商一致，且变更内容不违背合同目的和原则。8.2合同变更程序8.2.1合同方提出变更请求，说明变更的理由和内容。8.2.2双方协商一致后，签订变更协议，作为合同的附件。8.3合同解除条件8.3.1合同一方严重违约，导致合同无法履行。8.3.2因不可抗力原因，使合同无法履行。8.3.3合同双方协商一致解除合同。8.4合同解除程序8.4.1提出解除合同的一方应当向另一方提出书面解除通知。8.4.2双方协商一致后，签订解除协议，作为合同的附件。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.1.1甲方违约：_________（甲方违约行为及责任）9.1.2乙方违约：_________（乙方违约行为及责任）9.1.3丙方违约：_________（如有丙方，丙方违约行为及责任）9.2损失赔偿计算9.2.1损失赔偿计算方式：_________（损失赔偿计算方式）9.3违约责任免除9.3.1不可抗力导致违约的，不承担违约责任。9.3.2其他依法免除违约责任的情况。9.4争议解决方式9.4.1双方应当友好协商解决合同争议。9.4.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：合同的履行和验收10.1合同履行的一般规定10.1.1各方按照合同约定履行各自的权利和义务。10.1.2各方应当遵守国家法律法规和行业规范。10.2合同验收程序10.2.1工程完工后，乙方应当按照约定进行自检。10.2.2自检合格后，乙方提交验收申请，甲方进行验收。10.2.3甲方验收合格后，办理工程移交手续。10.3验收结果的处理10.3.1验收合格的，支付剩余合同价款。10.3.2验收不合格的，乙方应当按照约定进行整改。10.4工程移交和保修10.4.1工程移交：_________（工程移交事项）10.4.2保修期限和保修范围：_________（保修期限和保修范围）第十一章：合同争议的解决11.1争议解决方式11.1.1双方应当友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2协商与调解11.2.1双方可以委托第三方进行调解。11.2.2调解不成的，按照诉讼方式解决。11.3仲裁或诉讼11.3.1仲裁地点和仲裁机构：_________（仲裁地点和仲裁机构）11.3.2诉讼法院：_________（诉讼法院）11.4仲裁或诉讼的适用法律11.4.1适用法律：_________（适用法律）第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.1.1合同约定的工程完工。12.1.2合同解除协议约定的解除条件。12.2合同解除的程序12.2.1提出解除的一方应当向另一方提出书面解除通知。12.2.2双方协商一致后，签订解除协议，作为合同的附件。12.3合同终止后的处理12.3.1处理合同未履行的部分。12.3.2处理合同解除后的遗留问题。12.4解除合同的法律后果多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方变更权甲方在不违背合同目的和原则的前提下，有权根据工程实际情况对合同内容进行变更。变更请求应提前书面通知乙方，并协商一致。如乙方不同意变更，甲方有权单方面解除合同，并按照约定承担相应的违约责任。2.甲方解除权甲方有权在合同履行过程中，因不可抗力或法律法规变化等原因，单方面解除合同。甲方解除合同时，应提前书面通知乙方，并按照约定承担相应的违约责任。3.甲方验收权甲方有权对乙方施工的工程进行验收，并对工程质量、安全、进度等方面进行监督。如乙方施工不符合合同约定，甲方有权要求乙方整改，并有权单方面解除合同，并按照约定承担相应的违约责任。4.甲方索赔权如乙方施工过程中出现质量问题、安全事故等，导致甲方损失的，甲方有权向乙方提出索赔，并要求乙方承担相应的赔偿责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方交货期限乙方应当按照合同约定的工期要求，完成工程并提供符合合同约定的产品或服务。如乙方逾期交货，甲方有权要求乙方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为合同总价款的____%。2.乙方质量保证乙方保证提供的产品或服务符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。如乙方提供的产品或服务存在质量问题，甲方有权要求乙方免费整改或更换，并有权要求乙方支付因此产生的费用。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为泄露信息对甲方造成的损失的____%。4.乙方不可抗力如乙方因不可抗力原因导致无法履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。如不可抗力导致合同无法履行，乙方有权单方面解除合同，并按照约定承担相应的违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介作为合同的协调者和见证者，负责监督甲乙双方的合同履行情况，并协调解决合同履行过程中的争议。第三方中介应公正、中立地履行其职责，不得偏袒任何一方。2.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行发生争议或损失，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介的违约责任应由甲乙双方协商确定，并按照约定承担相应的赔偿责任。3.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。如合同未明确第三方中介费用，甲乙双方应协商支付。第三方中介的费用包括但不限于协调费、见证费、咨询费等。4.第三方中介的解除权如第三方中介未能履行其职责，甲乙双方均有权单方面解除与第三方中介的合同。解除合同后，甲乙双方应按照约定承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：1.1未按约定时间支付合同价款。1.2未按约定提供施工场地或施工条件。1.3擅自变更合同内容或解除合同。1.4未履行合同约定的其他义务。2.乙方违约行为及认定：2.1未按约定时间交货或完工。2.2提供的产品或服务不符合合同质量要求。2.3未按约定履行保密义务。2.4因不可抗力原因导致无法履行合同。3.第三方中介违约行为及认定：3.1未能履行其职责，导致合同履行发生争议或损失。3.2偏袒任何一方，影响合同公正履行。3.3未按约定提供服务或未能解决问题。三、法律名词及解释：1.临时建筑：指为满足特定需求，在一定时间内建造的具有临时性质的建筑。2.施工：指按照设计文件和施工规范，进行建筑物的建造活动。3.工程量：指施工过程中所需完成的工作量，包括人工、材料、设备等。4.质量控制：指对施工过程中的质量进行监控和管理，确保工程质量符合要求。5.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行