建设工程施工合同示范文本下载(2024版)

编号：__________建设工程施工合同示范文本下载(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同示范文本(2024版)合同目录一、总则1.1合同订立1.2合同效力1.3合同的解释二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容三、合同当事人3.1承包人信息3.2发包人信息四、工程价款4.1合同价格4.2价格调整4.3预付款4.4工程进度款4.5竣工结算五、工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收六、工期6.1施工期限6.2工期延误6.3提前竣工奖励七、合同的履行7.1承包人义务7.2发包人义务7.3合同变更7.4合同解除八、违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿九、争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径十、合同的转让10.1权利转让10.2义务转让十一、合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后果十二、其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权12.4环境保护十三、附则13.1合同生效13.2合同修改13.3合同解除十四、附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4合同价格明细表14.5履约保证函14.6其他相关文件合同编号_________一、总则1.1合同订立1.1.1本合同由_________（承包人）与_________（发包人）于______年______月______日订立，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同遵守本合同的条款。1.1.2本合同的签订地为_________。1.2合同效力1.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方均具有法律约束力。1.2.2本合同的有效期限为______年，自合同生效之日起计算。1.3合同的解释1.3.1本合同未尽事宜，双方应本着公平原则友好协商解决。1.3.2本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。二、工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为_________。2.2工程地点2.2.1本工程位于_________。2.3工程规模2.3.1本工程的规模为_________。2.4工程内容2.4.1本工程的内容包括_________。三、合同当事人3.1承包人信息3.1.1承包人全称为_________，法定代表人为_________，注册地址为_________，联系电话为_________。3.2发包人信息3.2.1发包人全称为_________，法定代表人为_________，注册地址为_________，联系电话为_________。四、工程价款4.1合同价格4.1.1本工程的合同总价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。4.2价格调整4.2.1价格调整的方式为_________。4.3预付款4.3.1发包人应在本合同签订后______日内向承包人支付预付款，预付款金额为合同总价的______%。4.4工程进度款4.4.1工程进度款的支付方式为_________。4.5竣工结算4.5.1竣工结算的方式为_________。五、工程质量5.1质量标准5.1.1本工程的质量标准为_________。5.2质量控制5.2.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受发包人的监督。5.3质量验收5.3.1工程竣工后，由_________进行质量验收。六、工期6.1施工期限6.1.1本工程的施工期限为______日。6.2工期延误6.2.1工期延误的处理方式为_________。6.3提前竣工奖励6.3.1提前竣工的奖励方式为_________。八、违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的，应当按照合同的约定承担违约责任。8.1.2承包人违反合同的其他条款的，也应当按照合同的约定承担违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的，应当按照合同的约定承担违约责任。8.2.2发包人违反合同的其他条款的，也应当按照合同的约定承担违约责任。8.3违约赔偿8.3.1因一方违约给对方造成损失的，违约方应当按照合同的约定承担赔偿责任。九、争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同争议。9.2调解解决9.2.1如果协商不成，双方同意向_________申请调解。9.3仲裁解决9.3.1如果调解不成，任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径9.4.1仲裁裁决生效后，如一方当事人不履行仲裁裁决，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。十、合同的转让10.1权利转让10.1.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2义务转让10.2.1经对方同意，本合同的义务可以转让给第三方。十一、合同的终止11.1合同终止条件11.1.1.1工程竣工并经验收合格；11.1.1.2双方协商一致解除合同；11.1.1.3依法应当终止的其他情形。11.2合同终止后果11.2.1合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程扫尾工作，并承担相应费用。十二、其他约定12.1保密条款12.1.1双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2广告宣传12.2.1未经对方同意，任何一方不得以对方的名义进行广告宣传。12.3知识产权12.3.1双方同意，本合同涉及的工程设计、技术等成果的知识产权归_________所有。12.4环境保护12.4.1承包人应按照相关法律法规和标准进行施工，确保工程对环境的影响降至最低。十三、附则13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同修改13.2.1本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。13.3合同解除13.3.1合同解除的条件和程序按照本合同第十一条和第十二条的规定执行。十四、附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4合同价格明细表14.5履约保证函14.6其他相关文件请合同各方在合同签字页上签字（或盖章）：发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________签订日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料，并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求及时调整施工计划。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据工程需要变更工程内容。乙方应按照甲方的要求进行相应的变更，并承担由此产生的费用。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提供材料乙方应按照合同约定的质量、数量和规格提供工程所需的材料，并保证材料的合法来源。2.2乙方保证工程质量乙方应对工程的质量和安全负责。工程竣工后，乙方应承担工程质量保修责任，并按照合同约定的保修期限和方式进行维修。2.3乙方提交工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并按照甲方的时间要求提供相关工程资料。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定的职责进行协调和管理，确保工程的顺利进行。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并按照合同约定的方式进行支付。3.3第三方中介的违约责任第三方中介未能按照合同约定的职责进行协调和管理的，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.工程量清单4.合同价格明细表5.履约保证函6.工程进度计划7.质量保修证书8.材料合格证明9.施工方案10.安全措施计划11.环境保护措施计划12.合同变更协议13.合同解除协议14.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的，属于违约行为。2.承包人违反合同的其他条款的，属于违约行为。3.发包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的，属于违约行为。4.发包人违反合同的其他条款的，属于违约行为。5.违约行为的认定应依据合同条款和法律规定进行。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.工期：合同约定的工程完成的时间。4.质量：工程符合法律、法规、技术规范、标准及合同约定的程度。5.价款：双方约定的支付的货币金额。6.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.解除：合同当事人依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时停工整改，重