建设工程施工合同招投标书范本(2024版)

编号：__________建设工程施工合同招投标书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同招投标书范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同签订主体1.3合同效力1.4合同解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同条款3.1承包人责任3.2发包人责任3.3合同价格3.4支付方式3.5工期3.6质量标准3.7材料与设备3.8安全文明施工3.9违约责任3.10争议解决第四章：招投标程序4.1招标公告4.2资格预审4.3招标文件4.4投标文件4.5开标、评标和中标4.6签订合同第五章：施工准备5.1施工现场准备5.2施工组织设计5.3施工图纸及技术资料5.4施工许可5.5工程预算第六章：施工过程管理6.1工程进度管理6.2质量管理6.3安全生产管理6.4合同变更管理6.5工程资料管理第七章：工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收内容7.4验收结果处理第八章：工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任8.4保修程序第九章：合同的变更、解除和终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止第十章：争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一章：合同的转让和继承11.1合同转让11.2合同继承第十二章：附则12.1合同生效12.2合同修改和补充12.3合同解除后的处理12.4合同争议的时效第十三章：附件13.1招标文件13.2投标文件13.3施工图纸及技术资料13.4相关法律法规第十四章：其他14.1保密条款14.2不可抗力14.3合同的保管14.4合同的复印合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同签订主体甲方：_________（甲方全称）乙方：_________（乙方全称）1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕相关手续之日终止。1.4合同解释本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议的解释权归甲方。第二章：工程概况2.1工程名称_________（工程名称）2.2工程地点_________（工程地点）2.3工程规模_________（工程规模）2.4工程内容_________（工程内容）第三章：合同条款3.1承包人责任乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，完成工程建设的全部工作。3.2发包人责任甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，并保证施工现场的合理使用。3.3合同价格本合同总价款为_________元（大写：_________元整）。3.4支付方式甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成的工程量，按照本合同约定的付款比例和时间进行支付。3.5工期本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。3.6质量标准本工程质量应达到_________（质量标准）要求。3.7材料与设备乙方应按照本合同约定的材料和设备规格、质量标准等进行采购，并保证其合法合规。3.8安全文明施工乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全文明。3.9违约责任乙方未按照约定完成工程或质量不符合要求的，应承担违约责任。甲方未按照约定支付价款的，应承担违约责任。3.10争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第四章：招投标程序4.1招标公告甲方应按照相关法律法规和程序发布招标公告。4.2资格预审甲方应根据招标公告的要求，对潜在的乙方进行资格预审。4.3招标文件甲方应向合格的乙方提供完整的招标文件，包括工程概况、技术要求、合同条款等。4.4投标文件乙方应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交。4.5开标、评标和中标甲方应按照招标文件的规定组织开标、评标和中标工作。4.6签订合同甲方在中标通知书发出后，与中标乙方签订正式的施工合同。第五章：施工准备5.1施工现场准备乙方应按照合同约定的时间完成施工现场的准备工作。5.2施工组织设计乙方应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并报甲方备案。5.3施工图纸及技术资料乙方应按照合同约定的时间向甲方提交施工图纸及技术资料。5.4施工许可乙方应按照国家有关法律法规和程序办理施工许可等相关手续。5.5工程预算乙方应根据施工图纸和技术资料编制工程预算，并报甲方审批。第六章：施工过程管理6.1工程进度管理乙方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，并定期向甲方报告工程进度。6.2质量管理乙方应严格按照国家有关工程质量的法律、法规和标准进行施工，保证工程质量。6.3安全生产管理乙方应加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全文明。6.4合同变更管理合同变更应按照本合同约定的变更程序进行。6.5工程资料管理乙方应妥善保管工程资料，并在工程验收后按照甲方的要求进行移交。第七章：工程验收7.1验收标准工程验收应按照本合同约定的质量标准和验收程序进行。7.2验收程序工程完工后，乙方应向甲方提出验收申请，甲方应在约定时间内组织验收。第八章：工程保修8.1保修范围本工程保修范围包括所有施工内容，具体详见合同约定的保修条款。8.2保修期限本工程保修期限为_________年，自工程竣工验收合格之日起计算。8.3保修责任乙方应对保修范围内出现的质量问题负责修复，并承担相应的费用。8.4保修程序甲方发现工程质量问题，应及时通知乙方。乙方应在接到通知后的合理时间内进行修复。第九章：合同的变更、解除和终止9.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3合同终止合同终止条件详见合同约定的终止条款。第十章：争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。10.2调解解决协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院申请调解。10.3仲裁解决双方可约定仲裁条款，如未约定，则排除仲裁解决方式。10.4诉讼解决如双方均不同意仲裁，或者仲裁条款无效，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一章：合同的转让和继承11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同继承合同的债权债务依法继承。第十二章：附则12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方的要求妥善处理施工现场，并承担相应费用。12.4合同争议的时效合同争议的诉讼时效为_________年，自知道或者应当知道权利被侵害之日起计算。第十三章：附件13.1招标文件13.2投标文件13.3施工图纸及技术资料13.4相关法律法规第十四章：其他14.1保密条款双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担责任。14.3合同的保管本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.4合同的复印合同的任何一方不得未经对方同意复印本合同。甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定的分包商甲方有权根据工程需要指定分包商完成部分工程。乙方应接受甲方的指定，并与指定分包商协调施工。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划。1.4甲方提前终止权甲方在合同履行过程中，如有充分理由，可以提前终止合同。甲方应向乙方支付合同总价款的_________%作为违约金。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方自主施工乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，自主完成工程建设的全部工作。2.2乙方材料采购乙方应自行负责工程所需材料的采购，并保证材料的质量符合工程要求。2.3乙方安全生产乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全文明。2.4乙方违约责任乙方如未按照约定完成工程或质量不符合要求的，应承担违约责任。具体违约责任详见合同违约责任条款。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介选择甲方和乙方同意选择_________（中介机构名称）作为第三方中介，协助双方履行合同义务。3.2第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，监督工程进度、质量等情况，并协助解决合同履行过程中的争议。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据中介机构的要求另行协商确定。3.4第三方中介的决策权第三方中介在合同履行过程中，对工程进度、质量等方面的决策权归甲方和乙方共同所有。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.施工图纸及技术资料4.相关法律法规5.分包商资质证明6.材料供应商资质证明7.安全生产许可证8.施工组织设计9.工程预算10.工程进度计划11.质量保修书12.合同变更协议13.合同解除协议14.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程或质量不符合要求的，视为违约。2.甲方未按照约定支付价款的，视为违约。3.甲方单方面提前终止合同，未经乙方同意的，视为违约。4.乙方未按照约定采购材料或材料质量不符合要求的，视为违约。5.乙方未按照约定进行安全生产，造成安全事故的，视为违约。6.双方未经过协商一致，擅自变更合同内容的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方之间签订的明确双方权利义务关系的文件。2.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。4.质量标准：指合同约定的工程质量应达到的要求。5.保修：指乙方对合同约定的保修范围内出现的质量问题负责修复，并承担相应的费用。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方报告原因。2.质量问题：乙方应立即修复不合格工程，并根据情况承担相应责任