2024版建设工程施工合同答辩状

编号：__________2024版建设工程施工合同答辩状甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同答辩状合同目录第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围第二章：定义与解释2.1专业名词解释2.2术语定义第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3设计师3.4监理单位第四章：工程概况4.1工程地点4.2工程规模4.3工程内容4.4工程预算第五章：合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3支付进度5.4价款调整第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误6.3工期提前第七章：工程质量与标准7.1工程质量要求7.2质量验收7.3质量保证第八章：工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序12.3解除后的责任处理第十三章：附则13.1合同附件13.2合同修订历史13.3合同签署第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3环境保护14.4不可抗力合同编号_________第一章：前言1.2合同目的：确保工程按照约定的质量、安全、进度等目标顺利完成。1.3合同适用范围：本合同适用于_________工程的建设施工。第二章：定义与解释2.1专业名词解释：（1）建设工程：指根据发包人的要求，由承包人进行的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部或部分工作。（2）合同金额：指本合同约定的工程总价款，包括工程费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等。2.2术语定义：（1）发包人：指合同中承担委托工程建设任务的甲方。（2）承包人：指合同中承担工程建设任务的乙方。第三章：合同主体3.1发包人：（1）名称：_________（2）地址：_________（3）联系人：_________（4）联系方式：_________3.2承包人：（1）名称：_________（2）地址：_________（3）联系人：_________（4）联系方式：_________3.3设计师：由承包人指派，负责工程的设计工作。3.4监理单位：由发包人指派，负责工程的监理工作。第四章：工程概况4.1工程地点：_________4.2工程规模：_________4.3工程内容：_________4.4工程预算：合同金额为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。第五章：合同价格与支付5.1合同总价：本工程合同金额为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2支付方式：发包人应按照承包人提交的建设工程进度报告，按时支付相应的工程进度款。5.3支付进度：工程进度款支付的比例按照实际完成工程量的百分比计算，具体支付进度如下：（1）工程开工后，支付合同总额的_________%。（2）工程进度达到_________%，支付合同总额的_________%。（3）工程竣工并验收合格后，支付合同总额的_________%。5.4价款调整：因不可抗力、工程变更等原因导致工程造价发生变化的，双方可按照约定进行价款调整。第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划：承包人应按照合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报发包人批准。6.2工期延误：因承包人原因导致工程延期完成的，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。6.3工期提前：因承包人提前完成工程，双方可按照约定进行相应的奖励或费用调整。第七章：工程质量与标准7.1工程质量要求：工程质量应符合国家及行业的相关标准和规定，并满足发包人的要求。7.2质量验收：工程完成后，由监理单位组织验收，发包人、承包人等相关方参加，验收合格后方可投入使用。7.3质量保证：承包人应建立健全质量保证体系，加强工程质量的过程控制，确保工程质量。第八章：工程变更8.1变更范围：工程变更包括设计变更、施工方法变更、工程量变更等。8.2变更程序：工程变更应由发包人提出，经监理单位审核，双方协商一致后，签订变更协议。8.3变更费用：工程变更导致的费用增减，双方应按照约定进行调整。第九章：违约责任9.1违约行为：包括但不限于工程质量不符合约定、工程进度严重延误等。9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式，双方应按照约定执行。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁：双方约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3诉讼：如选择诉讼解决，应提交至工程所在地的人民法院管辖。第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同解除：合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止条件：合同履行完毕，工程验收合格，双方办理完毕结算手续后，合同即终止。12.2合同解除程序：合同解除应按照双方约定的程序进行，解除协议应书面确认。12.3解除后的责任处理：合同解除后，双方应按照约定处理未了事项，包括但不限于结算、赔偿等。第十三章：附则13.1合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等。13.2合同修订历史：本合同如有修订，修订内容应经双方书面确认。13.3合同签署：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第十四章：其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。14.3环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程对环境的影响降至最低。14.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定处理。合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量、数量及交付时间符合合同要求。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。1.2工程验收标准：甲方有权根据合同约定及国家相关标准，对工程质量、进度、安全等方面进行验收。乙方应积极配合甲方的验收工作，并按照甲方的要求进行整改。如乙方未能通过甲方验收，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主调整工程进度：在不影响合同总价的前提下，乙方有权根据实际情况自主调整工程进度计划，并报甲方批准。如甲方不同意乙方调整后的进度计划，乙方应按照甲方的要求执行。2.2乙方自主选择材料供应商：在不影响工程质量和进度的前提下，乙方有权自主选择工程所需材料的供应商。如甲方对乙方选定的材料供应商有异议，乙方应与甲方协商解决。2.3乙方有权提出工程变更：如乙方在施工过程中发现设计文件或施工图纸存在问题，或因实际情况需要对工程进行变更，乙方有权提出工程变更申请，并报甲方批准。如甲方不同意乙方的变更申请，乙方应按照甲方的要求执行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介负责对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量、进度和安全等方面符合合同要求。第三方中介有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关资料。3.2第三方中介的支付：甲方应按照合同约定支付第三方中介的监理费用。如甲方未按时支付监理费用，第三方中介有权暂停监理工作，由此导致的工程延误由甲方承担责任。3.3第三方中介的违约：如第三方中介未能履行监理职责，导致工程质量、进度等方面出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方有权要求第三方中介赔偿因此导致的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术要求4.材料供应商名录5.工程进度计划6.工程变更协议7.验收报告8.质量保证书9.安全事故应急预案10.环境保护措施方案11.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准，包括但不限于材料不合格、施工工艺不达标等。2.工程进度严重延误：工程实际完成时间超过合同约定的进度计划。3.设计变更未批准：未经甲方批准，乙方擅自对设计文件进行变更。4.材料供应商不符合要求：乙方未按照甲方要求采购材料，或所采购材料质量不合格。5.工程验收未通过：工程完成后，验收不合格，乙方未按照甲方要求整改。6.未按时提交工程进度报告：乙方未按照合同约定时间向甲方报告工程进度情况。7.第三方中介未履行监理职责：第三方中介未能按照合同要求对施工过程进行有效监理。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定的，应支付给对方的一定金额。3.工程验收：指对已完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。4.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。5.知识产权：指权利人对其智力劳动所创作的成果依法享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的时间表，定期检查工程进度，发现问题及时调整。2.工程质量问题：加强质量控制，定期进行质量检查，发现问题及时整改。3.设计变更：变更需提前沟通，确保变更内容符合甲方要