年挖机土方施工合同范本

年挖机土方施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________鉴于甲方为有需要进行土方施工的单位和个人，乙方具有土方施工的能力和经验，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条施工内容1.1本合同所指的土方施工内容为：____________________（详细描述施工范围和工程量）。1.2乙方应按照甲方的要求，完成施工内容，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。第二条施工期限2.1乙方应在本合同签订后的____个工作日内，开始进行施工。2.2乙方应在本合同约定的施工期限内，完成施工内容。施工期限为：自施工开始之日起____个工作日。第三条施工费用（1）按工程量计算：人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。（2）按日计价：人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元/日。3.2乙方应在施工前，向甲方提交详细的施工费用报价单，经甲方确认后，按照确认的报价单进行施工。3.3乙方应在施工过程中，严格按照确认的报价单进行施工，如有超出部分，需提前通知甲方，经甲方确认后，方可进行施工。第四条付款方式4.1甲方应在本合同签订后的____个工作日内，向乙方支付合同总额的____%。4.2乙方应按照施工进度，向甲方提供进度报告，甲方应在进度报告确认后的____个工作日内，向乙方支付相应的施工费用。4.3乙方完成施工后，经甲方验收合格，甲方应在本合同约定的付款期限内，向乙方支付剩余的合同费用。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的施工内容和质量要求进行施工，甲方有权要求乙方重新施工，并有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的____%。5.2甲方未按照本合同约定的付款期限和方式支付施工费用，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工进度计划3.施工费用报价单4.施工质量标准和要求5.施工安全事故应急预案6.施工材料和设备清单7.乙方资质证明文件8.甲方支付款项证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的施工内容和质量要求进行施工，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定的施工期限完成施工，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定的付款期限和方式支付施工费用，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定提供施工所需的相关资料和条件，属于违约行为。5.双方未按照合同约定协商解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.土方施工：指对土方进行开挖、运输、堆放、填充等作业的过程。2.施工费用：指乙方为完成施工内容所发生的全部费用。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项方应支付的逾期付款赔偿金。5.验收合格：指施工内容符合合同约定的质量标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通原因，调整施工计划，增派施工人员或设备，确保施工进度。2.施工质量问题：立即停工，与乙方沟通，要求整改，直至达到合同约定的质量标准。3.付款争议：双方协商解决，提供相应的进度报告和付款凭证，确保双方权益。4.安全事故发生：立即启动安全事故应急预案，及时报告相关部门，采取措施防止事故扩大，追究事故责任。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成时，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商在进行土地开发时，需要进行土方施工。2.基础设施建设项目，如道路、桥