装修建设工程施工合同

装修建设工程施工合同合同编号：__________鉴于甲方为进行装修建设，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条施工方的义务2.1施工方应按照双方约定的工程内容、工程规模和工程预算，保质保量完成施工。2.2施工方应严格按照国家和地方的相关法律法规、规范和标准进行施工。2.3施工方应保证施工安全，确保在施工过程中不发生安全事故。2.4施工方应承担因施工质量原因造成的返工、维修等费用。2.5施工方应按约定时间完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条业主的义务3.1业主应按照约定向施工方支付工程款。3.2业主应提供施工所需的现场条件，包括施工场地、水电接入等。3.3业主应协助施工方办理相关施工手续。3.4业主应按约定时间支付工程款，如有延期，应承担相应的违约责任。第四条工程款支付及结算4.1工程款支付方式：____________________4.2工程进度付款：施工进度达到约定比例时，业主按约定支付相应工程款。4.3工程验收合格后，业主支付剩余工程款。4.4结算方式：____________________第五条违约责任5.1施工方未按照约定完成施工的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿业主损失等。5.2业主未按照约定时间支付工程款的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿施工方损失等。5.3施工过程中发生安全事故的，施工方应承担全部责任。5.4因施工质量原因造成返工、维修的，施工方应承担全部费用。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款结清之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.工程预算明细5.工程进度计划6.施工合同附件7.安全防护措施方案8.环境保护措施方案9.工程验收标准10.相关法律法规、规范和标准二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工，视为违约。2.业主未按照约定时间支付工程款，视为违约。3.施工过程中发生安全事故，施工方需承担全部责任。4.因施工质量原因造成返工、维修，施工方需承担全部费用。5.双方未履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、支付工程款等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成施工、保证施工质量等。3.工程款：指合同约定的乙方完成施工后，业主支付给乙方的费用。4.施工进度：指施工过程中，工程完成的程度。5.工程验收：指工程完成后，双方对工程质量、安全等方面的检查。6.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：及时停工，由乙方进行整改，直至符合验收标准。3.工程款支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，必要时可申请第三方调解。4.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，严格按照相关规定进行处理。5.法律法规变化：解决办法：双方按照变化后的法律法规履行合同义务。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的装修建设工程施工。2.适用于住宅、商业、办公、公共场所等