建设工程施工合同版

建设工程施工合同版合同编号：__________合同各方当事人：甲方：乙方：鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的施工服务，经双方友好协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供施工服务事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、乙方的义务2.1乙方应按合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标顺利实现。2.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准、设计文件和甲方的要求进行施工。2.3乙方应确保施工过程中所需材料、设备及施工人员的质量，并对施工过程中的质量问题负责。2.4乙方应承担施工过程中的安全事故责任，并按国家规定参加社会保险。2.5乙方应做好施工现场的环保、保卫和安全工作，确保施工现场的整洁、有序。2.6乙方应配合甲方完成工程验收、审计、决算等工作。三、甲方的义务3.1甲方应按合同约定支付工程价款，不得无故拖欠或拖延支付。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保证施工期间畅通。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。3.4甲方应对乙方施工过程中遇到的设计变更、工程量增减等合理诉求给予及时解决。3.5甲方应对乙方施工过程中的合法权益给予保护，并承担相应的法律责任。四、工程价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付工程价款的方式为：（1）合同签订后__天内，甲方支付乙方工程总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%；（4）剩余款项在质保期内无质量问题的情况下，甲方应在验收合格后__天内支付。五、工期延误5.1由于乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方因此产生的经济损失，具体金额双方协商确定。5.2由于甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方因此产生的窝工费，具体金额双方协商确定。六、质量保证6.1乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合国家及地方有关法律法规、规范标准、设计文件和甲方的要求。6.2工程竣工验收合格后，乙方应按合同约定提供质保服务，质保期自竣工验收合格之日起计算，最长不超过__年。6.3在质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后__天内到达现场进行处理，否则甲方有权另行委托他人进行处理，所需费用由乙方承担。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如未按约定完成施工任务，甲方有权按合同约定扣除相应款项，并有权解除合同。7.3甲方如未按约定支付工程价款，乙方有权按合同约定暂停施工，并有权解除合同。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.质量保证措施9.环保措施10.施工现场保卫措施11.工程验收标准12.审计、决算文件13.质保服务协议14.补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成施工任务，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的违约。2.乙方未按照国家及地方有关法律法规、规范标准、设计文件和甲方要求进行施工。3.乙方提供的材料、设备及施工人员质量不符合合同约定。4.乙方未按合同约定支付工程价款，包括但不限于拖延支付、少付、拒付等行为。5.甲方未按约定提供施工所需的基础设施、办理相关手续和证件。6.甲方未对乙方施工过程中的合法权益给予保护，或未承担相应的法律责任。7.甲方未按合同约定支付违约金或赔偿乙方因此造成的损失。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指甲方为实施某项建设工程，与乙方签订的明确双方权利义务的协议。2.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、外观美观等。3.工期延误：指由于甲方或乙方原因导致工程进度未能按合同约定的时间完成。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质保服务：指乙方在工程竣工验收合格后，按照合同约定提供的质量保证服务。6.补充协议：指对本合同未尽事宜，双方另行签订的具有同等法律效力的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方可委托他人施工，费用由乙方承担。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时整改，必要时拆除重做，费用由乙方承担。3.安全事故：解决办法：乙方立即报告并采取措施处理，按国家规定承担相应责任。4.支付纠纷：解决办法：双方协商解决，如协商不成，可申请仲裁或向法院提起诉讼。5.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容，调整合同价款及工期。五、