室外管网工程施工合同

室外管网工程施工合同发包人(全称)：[以下简称甲方]承包人(全称)：[以下简称乙方]依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况工程名称：项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。工程地点：工程内容：设计图纸范围的室外管道综合工程二、工程承包范围承包范围：施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。三、合同工期以甲方指定工期为准。四、质量标准工程质量标准：合格工程1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。五、合同价款：人民币元整(￥元)六、合同价款及支付1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算.2、结算调整的原则：定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行，。主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。3、本合同价款具体结算支付规定如下：(1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款;(2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%;(3)工程审计完，支付至审计价的85%;(4)审计完后六个月，支付至审计价的95%;(5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。七、工程材料采购供应施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。八、双方一般责任甲方责任和义务：甲方驻工地全权代表姓名：2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。3、监理公司单位称号：4、监理公司驻工地总监理工程师姓名：5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。7、甲方负责施工所需水、电及运输道路，从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。8、将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。乙方责任及义务：1、乙方驻工地全权代表姓名：2、乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方，后任继续承担前任应负的责任及义务。3、乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)地址：年月日：室外管网工程施工合同范文三甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：一、工程承包内容和结算方式：施工内容：工程(包工包料)。工程类别结算方式：本工程包干价万元。乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。二、工期年11月8日开工;室外给排水工程年10月20日竣工交付甲方使用。三、工程款拨付：合同包干价：万元。合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。四、违约责任该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。五、质量和质量保证金：工程质量：一次性验收合格。若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。六、验收标准：工程验收依据«建筑工程质量检验评定标准»、«建筑工程施工质量验收统一标准»、«砌筑工程施工质量验收规范»等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2011年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。七、工程其它事项1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失