污水管道施工合同

污水管道施工合同合同编号：__________签订日期：____年__月__日1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________鉴于业主有权进行污水管道施工，并需聘请施工方进行该项工程的施工，双方经协商一致，特订立本污水管道施工合同，以共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________第二条工程质量标准2.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量达到设计要求和标准。（1）__________（2）__________（3）__________第三条合同价格3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包括：（1）__________（2）__________（3）__________3.3合同价格支付方式如下：（1）__________（2）__________（3）__________第四条工期4.1施工方应按照合同约定的时间完成工程，工程期限为：____年__月__日至____年__月__日。4.2施工方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前__天向业主提出延期申请，经业主批准后，方可延期。第五条施工方的义务5.1施工方应按照合同约定的内容、质量标准、工期完成工程。5.2施工方应承担工程质量、安全、环保等方面的责任，确保工程顺利进行。5.3施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量达到设计要求和标准。第六条业主的义务6.1业主应按照合同约定向施工方支付合同价款。6.2业主应提供施工所需的现场条件，确保施工顺利进行。6.3业主应协助施工方办理相关手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同价款的__%。7.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。7.3双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至工程竣工验收合格之日止。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.污水管道施工设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.施工合同专用条款6.施工合同通用条款7.施工合同履行担保8.工程质量保修书9.施工现场安全管理协议10.环保措施及验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定标准，视为违约。3.业主未按约定支付合同价款，视为违约。4.业主未提供施工所需现场条件，导致施工无法进行，视为违约。5.双方未履行保密约定，泄露对方商业秘密、技术秘密等，视为违约。三、法律名词及解释：1.污水管道施工：指按照设计要求，在地面或地下进行污水管道铺设、连接、检查、修复等作业。2.工程质量：指工程满足设计要求、技术规范、使用功能和安全标准等方面的综合性能。3.工期：指合同约定的施工方完成工程的时间。4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。5.保密期限：指双方约定保守商业秘密、技术秘密等信息的有效期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：及时整改，必要时停工整顿，重新验收。3.支付纠纷：核对工程量，按约定支付合同价款。4.现场条件不符：与业主沟通，协调解决现场施工条件问题。5.保