施工合同协议模板

施工合同协议模板合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，就甲方委托乙方承建工程项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求制定的，自合同签订之日起至工程竣工之日止，如因设计变更、工程量增减等因素导致合同总价发生变动，双方应按照实际情况予以调整。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的一切后果。四、质量保证4.1乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，确保工程质量达到约定的质量标准。4.2工程竣工后，乙方应承担一定的保修期，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。五、支付方式5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方另行商定。5.2乙方完成工程后，甲方应按照约定进行竣工结算，并支付剩余工程款。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2乙方如未能按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计文件2.工程量清单3.施工组织设计4.双方约定的其他文件一、附件列表：1.工程设计文件2.工程量清单3.施工组织设计4.双方约定的其他文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款未提供完整的设计文件或技术规范未按约定提供施工场地和条件2.乙方违约行为：未按约定工期完成工程工程质量未达到约定标准未按约定提供保修服务三、法律名词及解释：1.施工合同：双方为完成特定工程，明确权利、义务和责任的协议。2.工程量：施工过程中，按照设计文件和规范要求需要完成的各项工作量。3.工程质量：工程满足设计要求、技术规范和功能使用的程度。4.违约金：违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。5.保修期：工程竣工验收合格后，乙方对工程提供的免费维修服务期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决方案：双方协商调整工期，乙方按约定支付违约金。2.工程质量问题：解决方案：乙方负责修复，直至达到约定质量标准。3.设计变更：解决方案：双方协商确定变更内容和费用。4.工程款支付争议：解决方案：双方依据合同约定和实际完成工程量进行结算。5.争议解决：解决方案：友好协商或向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.新建或改建