园林施工合同范本

园林施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲方为园林绿化项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的园林绿化施工单位，双方经友好协商，就甲方委托乙方进行园林绿化施工的事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化种植、景观小品制作、给排水工程、照明工程等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、施工设备租赁、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、工程进度与质量3.1乙方应按照双方约定的施工计划和工期要求完成工程。3.2乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.3乙方应保证所供材料和设备的质量，并负责办理有关手续。3.4乙方应承担因自身原因导致工程进度延误的责任，并按照甲方要求支付违约金。3.5甲方应按照约定时间支付合同价款，否则乙方有权拒绝施工或要求甲方支付违约金。四、安全生产与环保4.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。4.2乙方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。4.3乙方应承担因施工安全事故导致的全部责任和费用。五、合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议约定的内容承担相应责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.园林绿化项目设计方案2.施工图纸和技术规范3.材料和设备清单4.安全生产管理措施5.环保措施和验收标准6.工程进度计划和时间表7.合同价款支付明细表8.违约金计算公式9.质保金支付和退还规定10.争议解决方式和相关法律法规二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间和质量要求完成工程，认定为违约。2.乙方未按照设计文件和规范要求施工，导致工程质量问题，认定为违约。3.乙方未按照约定时间支付合同价款，认定为违约。4.乙方提供的材料和设备不符合质量要求，认定为违约。5.乙方未按照约定履行安全生产和环保义务，认定为违约。6.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和质保金，认定为违约。7.甲方未按照约定提供施工场地和必要条件，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指园林绿化项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的园林绿化施工单位。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。4.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的合同总价款的30%。5.进度款：指工程进度达到50%时，甲方支付给乙方的合同总价款的30%。6.质保金：指工程竣工并经验收合格后，甲方支付给乙方的合同总价款的10%。7.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。8.安全生产：指在施工过程中，采取措施确保人身安全和设备安全。9.环保：指在施工过程中，采取措施保护环境，防止污染。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加施工人员、调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时更换不符合要求的材料和设备。3.合同价款支付延误：甲方应按时支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.施工安全事故：乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并向甲方报告。5.环保问题：乙方应加强施工现场环保管理，确保施工过程中不对环境造成污染。6.争议解决：双方可先尝试协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类园林绿化项目，如公园、绿地、住宅小区等。2.适用于新