工程师聘用协议

工程师聘用协议委托协议甲方因项目（以下简称本项目）建设需要，现委托建设工程有限责任公司（乙方）承担本项目的施工及管理工作。双方在协商一致基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：5、工程期限：6、工程质量标准：第二条甲方职责1、甲方负责本项目的立项、报建、审批等手续，并负责办理施工所需的相关手续。2、甲方负责提供施工图纸、技术资料、施工许可证等资料。3、甲方负责组织图纸会审、设计交底和施工过程中的质量、进度、安全检查。4、甲方负责协调施工现场各承包商之间的关系。5、甲方负责向乙方支付工程款。第三条乙方职责1、乙方应组织具有相应资质的队伍进行施工，确保工程质量和进度。2、乙方应严格按照设计图纸、技术规范和施工合同进行施工，确保工程质量符合国家和行业标准。3、乙方应合理安排施工进度，保证工程按时竣工。4、乙方应负责施工现场的安全管理和环境保护工作。5、乙方应按照甲方的要求，及时报告施工过程中出现的重大问题。第四条工程款支付1、本工程的合同价款为人民币元（大写：元整）。2、工程款的支付方式和时间按照如下约定执行：（1）本合同签订后日内，甲方支付乙方合同价款的作为预付款；（2）乙方完成本工程主体结构施工并经甲方验收合格后日内，甲方支付乙方合同价款的作为进度款；（3）乙方完成本工程施工并竣工验收合格后日内，甲方支付乙方剩余的合同价款。3、甲方如未按本合同约定支付工程款，应按未支付款项的向乙方支付违约金。第五条违约责任1、甲方如未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期部分工程款的违约金。2、乙方如未按照本合同约定完成工程质量标准，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分工程款的违约金。3、乙方如未按照本合同约定完成施工进度，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分工程款的违约金。4、乙方如因自身原因导致工程延期，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分工程款的违约金。第六条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉。第七条其他约定事项1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2、本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。4、本合同未尽事宜，可由双方协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日工程师聘用协议（1）委托协议甲方因项目（以下称本项目管理），现委托建设工程咨询有限公司（乙方）承担本项目的工程咨询工作。根据《中华人民共和国民法典》、《工程咨询单位资质管理办法》（国家发展和改革委员会令第29号）、《关于降低房屋买卖代理收费标准的通知》（计价格号）及《关于降低房屋买卖代理收费标准的通知》（计价格号）的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。一、合同有效期本合同自签订之日起生效，至本项目完成之日止。二、乙方应按照合同约定，承担本项目的工程咨询工作，并按时、按质完成。三、委托方应向乙方提供必要的工作条件和资料。乙方在完成本项目的工程咨询工作中，应遵守国家的法律、法规和规章，不得从事与本项目的工程咨询工作有关的违法、违规行为。四、委托方的权利和义务1.委托方有权要求乙方按照合同约定提供本项目的工程咨询工作。2.委托方应向乙方提供本项目的有关资料，并对资料的真实性、合法性、完整性负责。3.委托方应按照合同约定支付乙方工程咨询费用。4.委托方应配合乙方开展本项目的工程咨询工作，提供必要的协助。五、乙方的权利和义务1.乙方有权要求委托方提供本项目的有关资料，并对资料的真实性、合法性、完整性负责。2.乙方应根据合同约定承担本项目的工程咨询工作，并按时、按质完成。3.乙方应遵守国家的法律、法规和规章，不得从事与本项目的工程咨询工作有关的违法、违规行为。4.乙方有权按照合同约定收取工程咨询费用。六、工程咨询费用的支付方式和标准本项目的工程咨询费用为人民币元。支付方式为由乙方提交正式发票，委托方在收到发票后的个工作日内支付。七、违约责任如果乙方未按照合同约定完成本项目的工程咨询工作，应承担相应的违约责任。如果委托方未按照合同约定支付工程咨询费用，应承担相应的违约责任。八、争议的解决方式本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字或盖章之日起生效。委托方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：受托人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：工程师聘用协议（2）委托协议甲方因项目（以下称本工程项目）需要，现委托委托事务所（乙方）对该项目进行勘察设计，并出具勘察设计报告。一、本合同依据《中华人民共和民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的勘察设计事项协商一致，订立本合同。二、工作内容：乙方根据甲方要求，在本工程范围内承担如下工作：1.工程勘察：收集已有资料，进行现场踏勘，进行现状分析，提出现场勘察报告。2.工程设计：根据甲方要求，完成XX方案设计，并提供相应的设计图纸及说明。3.其他：根据甲方要求，完成其他与本项目相关的勘察设计工作。三、甲方的权利和义务1.甲方有权对乙方的勘察设计工作提出合理的要求和修改意见。2.甲方应按时支付乙方的勘察设计费用。3.甲方应保证所提供的资料的真实性和完整性。4.甲方应配合乙方开展勘察设计工作，提供必要的协助。四、乙方的权利和义务1.乙方有权根据实际情况进行勘察设计工作，并出具勘察设计报告。2.乙方应按照甲方的要求进行勘察设计工作，保证工作质量。3.乙方应按时提交勘察设计报告，配合甲方进行评审和验收。4.乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方透露本工程的勘察设计情况。五、付酬方式：本工程的勘察设计费用为人民币XX元。支付方式为分期支付，具体支付方式和时间按照合同约定执行。六、合同工期：本合同自签订之日起生效，至完成全部工作内容之日止，预计工作时间为XX天。七、违约责任：任何一方不履行本合同约定的义务，均应承担违约责任。违约方应承担因违约给对方造成的直接损失。八、争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。本合同及其补充协议中未规定的事项，均遵照《中华人民共和民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规执行。十、本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____代表人（签字）：_____日期：年月日乙方（盖章）：_____代表人（签字）：_____日期：年月日工程师聘用协议（3）委托协议甲方因项目（以下称本项目管理），现委托公司（乙方）实施项目管理。经双方协商一致，签订本委托协议。一、合同有效期本合同自签订之日起生效，至年月日终止。二、甲方职责1向乙方提供完成本项目管理所需的有关资料。2对乙方的管理活动进行监督、检查、考核和评价。3依据本协议条款及乙方与第三方签订的合同，进行结算。4如单方违约，违约方应承担由此造成的损失。5向乙方提供本合同规定的权限。三、乙方职责1根据本协议及甲方提供的有关资料，制订详细的项目管理计划。2按双方商定的条件和进度要求，组织、协调、管理在项目实施过程中的各项工作。3应按照甲方的要求，及时汇报项目进展情况。4应协助甲方与有关单位进行沟通与协调。5应保守甲方商业秘密。四、项目承包方式本项目采用包工包料方式进行承包，甲方支付乙方项目管理费万元，包括项目开发、实施、维护等费用。五、项目质量、成本、进度控制1乙方必须按照甲方要求的质量、进度进行项目实施。2乙方应接受甲方的监督、检查、考核和评价，如发现问题应及时整改。3如因乙方原因导致项目质量不合格，甲方有权要求乙方支付违约金。六、违约责任1甲方如未按照本协议规定的时间和要求提供有关资料，乙方有权停止施工，并要求甲方承担违约责任。2乙方如未按照本协议规定的时间和要求完成项目实施，甲方有权要求乙方支付违约金。3乙方如违反本协议规定的保密义务，甲方有权要求乙方支付违约金。七、争议解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉。八、其他约定事项1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：日期：XXXX年月日乙方：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：日期：XXXX年月日工程师聘用协议（4）委托协议甲方因项目需要，现委托委托事务所（乙方）从事项目开发工作。按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及本地区相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。一、合同有效期：自本合同签字生效之日起至完成本合同规定的工作内容并提交成果之日止。二、受托人在甲方交付工作资料前，有权要求甲方提供相关资料，并对所提供资料的真实性、完整性负责。若因甲方提供的资料不及时、不完整或错误而导致研究开发工作受阻或延误，乙方不承担相关责任，由此产生的后果由甲方承担。三、委托方应主动配合受托方开展研究开发工作，提供所需的材料、资料等。若因委托方提供材料、资料不及时、不完整或错误而导致研究开发工作受阻或延误，乙方不承担相关责任，由此产生的后果由委托方承担。四、受托人应按照本合同的约定，按时、按质完成项目的开发工作，并按时提交研究成果。若因受托方原因导致研究开发工作不能按时、按质完成，则乙方应承担相应的违约责任。五、受托方对研究开发过程中的所有知识产权归甲方所有。乙方应将研究成果提交给甲方，并进行书面报告。六、委托方应按照合同约定支付受托方的研究开发经费，并提供必要的协助。七、本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向__________仲裁机构__人民法院提请仲裁诉讼。八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。九、本合同未尽事宜可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。委托方（盖章）：代表人（签字）：签署日期：年月日受托方（盖章）：代表人（签字）：签署日期：年月日工程师聘用协议（5）委托协议甲方因项目（以下称本项目管理），现委托建设工程咨询有限公司（乙方）从事项目管理。一、乙方的义务1乙方应组织具有相应资质的专业人员，为甲方提供本合同约定的项目管理服务。2乙方保证项目管理服务工作符合国家和行业规定的标准。3乙方应对本项目进行全程跟踪、监督和管理，确保项目各项指标的实现。4乙方有权按合同约定收取项目管理服务费用。5乙方应保守甲方商业秘密。二、甲方的义务1甲方应向乙方提供本项目管理所需的资料和信息。2甲方应按时支付乙方项目管理服务费用。3甲方应配合乙方完成本项目管理服务工作。4甲方有权对乙方的管理提出意见和建议。三、合同工期本合同自签订之日起生效，至本项目完成之日止。四、项目管理服务费用及支付方式1本合同项目管理服务费用为人民币元。2甲方应按以下方式向乙方支付项目管理服务费用：（1）本合同签订后日内，甲方向乙方支付约定费用的；（2）余款在项目管理服务结束后日内结清。五、违约责任1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任。2因不可抗力导致项目管理服务无法完成的，双方应及时协商解决。六、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：1提交仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。七、其他约定事项八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：工程师聘用协议（6）委托协议甲方因项目需要，现委托委托代理机构协助完成工作。经双方协商一致，订立本合同。一、代理事项概况1代理时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。2受托人在代理时间内，有权为受托人处理如下事项：3代理责任。因受托人过错，致代理事项不能如期如约完成的，需承担_________责任。二、委托费用及支付方式代理报酬