木工项目合同合集

木工项目合同合集第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“受托方”）鉴于委托方拟对木工项目进行施工，受托方愿意承担该项目施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：木工项目1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于木制品制作、安装、装饰等木工工程。1.4工程范围：委托方提供的施工图纸及甲方确认的施工方案所包含的全部内容。二、合同价款2.1合同总价款：双方确认，本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2价格调整：如遇市场行情波动，双方同意根据实际情况协商调整合同价款。三、工期3.1工期：自合同签订之日起，受托方应在____个工作日内完成工程。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定顺延工期。四、质量标准4.1工程质量：受托方应按照国家相关质量标准及行业规范进行施工，确保工程质量。4.2隐蔽工程：受托方在施工过程中，应主动接受委托方的检查，对隐蔽工程进行验收。五、付款方式5.1预付款：合同签订后，委托方应在____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到____%时，委托方应在____个工作日内支付合同总价款的____%。5.3竣工款：工程全部竣工并验收合格后，委托方应在____个工作日内支付剩余合同总价款。六、售后服务6.1质保期：受托方应提供____年的质保期，自工程竣工之日起计算。6.2售后服务：质保期内，如工程出现质量问题，受托方应在____个工作日内予以修复。七、违约责任7.1委托方违约：如委托方未按约定支付款项，应向受托方支付违约金，违约金计算方式为：____。7.2受托方违约：如受托方未按约定完成工程，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：____。八、争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。附件：1.施工图纸2.工程量清单3.质量标准及验收规范（以下无）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年____月____日第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）第三方：（以下简称“监理方”）鉴于业主拟对木工项目进行施工，承包商愿意承担该项目施工任务，监理方愿意提供项目监理服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，各方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：木工项目1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于木制品制作、安装、装饰等木工工程。1.4工程范围：业主提供的施工图纸及监理方确认的施工方案所包含的全部内容。二、合同价款2.1合同总价款：业主、承包商和监理方确认，本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2价格调整：如遇市场行情波动，业主和承包商同意根据实际情况协商调整合同价款。三、工期3.1工期：自合同签订之日起，承包商应在____个工作日内完成工程。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，业主和承包商应协商确定顺延工期。四、质量标准4.1工程质量：承包商应按照国家相关质量标准及行业规范进行施工，确保工程质量。4.2隐蔽工程：承包商在施工过程中，应主动接受监理方的检查，对隐蔽工程进行验收。五、付款方式5.1预付款：合同签订后，业主应在____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到____%时，业主应在____个工作日内支付合同总价款的____%。5.3竣工款：工程全部竣工并验收合格后，业主应在____个工作日内支付剩余合同总价款。六、售后服务6.1质保期：承包商应提供____年的质保期，自工程竣工之日起计算。6.2售后服务：质保期内，如工程出现质量问题，承包商应在____个工作日内予以修复。七、违约责任7.1业主违约：如业主未按约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：____。7.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：____。八、监理方的责权利8.1监理方职责：监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度、安全等方面的合规性。8.2监理权利：监理方有权对承包商的施工过程进行监督、检查，对工程质量、进度、安全等方面提出整改要求。8.3监理利益：监理费用由业主支付，监理方按照国家相关收费标准收取监理费用。九、争议解决9.1各方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，业主、承包商、监理方各执一份。10.2本合同自业主、承包商、监理方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。附件：1.施工图纸2.工程量清单3.质量标准及验收规范本合同的签订，旨在明确业主、承包商、监理方的责权利，保障木工项目的顺利进行。通过引入监理方，强化了对承包商的监督与制约，确保了工程质量和进度。同时，以业主权益为主导，充分保障了业主的权益，实现了业主、承包商、监理方的共赢。在业主的主导下，有利于合同的履行，确保工程按期、按质完成，达到了业主的建设目标。（以下无）业主（盖章）：__________承包商（盖章）：__________监理方（盖章）：__________签订日期：__________年____月____日第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“设计方”）第三方：（以下简称“监理方”）鉴于委托方拟对室内设计项目进行设计，设计方愿意承担该项目设计任务，监理方愿意提供项目监理服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，各方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、设计项目概况1.1设计项目名称：室内设计项目1.2设计项目地点：_______1.3设计项目内容：包括但不限于室内设计方案制定、装饰材料选择、施工图纸绘制等。1.4设计项目范围：委托方提供的项目需求及监理方确认的设计方案所包含的全部内容。二、合同价款2.1合同总价款：委托方、设计方和监理方确认，本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2价格调整：如遇市场行情波动，委托方和设计方同意根据实际情况协商调整合同价款。三、设计期限3.1设计期限：自合同签订之日起，设计方应在____个工作日内完成设计。3.2设计延误：如因不可抗力等原因导致设计延误，委托方和设计方应协商确定顺延设计期限。四、质量标准4.1设计质量：设计方应按照国家相关质量标准及行业规范进行设计，确保设计质量。4.2设计方案：设计方在设计中，应主动接受监理方的审核，确保设计方案的合规性。五、付款方式5.1预付款：合同签订后，委托方应在____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。5.2进度款：设计进度达到____%时，委托方应在____个工作日内支付合同总价款的____%。5.3竣工款：设计全部完成并验收合格后，委托方应在____个工作日内支付剩余合同总价款。六、售后服务6.1设计质保期：设计方应提供____年的设计质保期，自设计完成之日起计算。6.2售后服务：质保期内，如设计出现质量问题，设计方应在____个工作日内予以修复。七、违约责任7.1委托方违约：如委托方未按约定支付款项，应向设计方支付违约金，违约金计算方式为：____。7.2设计方违约：如设计方未按约定完成设计，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：____。八、监理方的责权利8.1监理方职责：监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对设计项目进行全过程监理，确保设计质量、进度、安全等方面的合规性。8.2监理权利：监理方有权对设计方的设计过程进行监督、检查，对设计质量、进度、安全等方面提出整改要求。8.3监理利益：监理费用由委托方支付，监理方按照国家相关收费标准收取监理费用。九、争议解决9.1各方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，委托方、设计方、监理方各执一份。10.2本合同自委托方、设计方、监理方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。附件：1.设计方案2.设计图纸3.质量标准及验收规范本合同的签订，旨在明确委托方、设计方、监理方的责权利，保障室内设计项目的顺利进行。通过引入监理方