木垒哈萨克自治县2024年一级造价工程师《造价管理》预测试题含解析

木垒哈萨克自治县2024年一级造价工程师《造价管理》预测试题第1题：单选题(本题1分)保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据第2题：单选题(本题1分)根据标准施工招标文件：已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后（）天内提请发包人进行工程验收。A.14B.21C.28D.30第3题：单选题(本题1分)投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险额应按（）计算.A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面原值第4题：单选题(本题1分)工程造价人员在进行限额设计时，需要满足的要求是（）。A.工程使用功能不变B.技术标准不变C.工程规模不变D.投资额度不变第5题：单选题(本题1分)对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.地基与基础B.电气工程C.电梯工程D.钢结构基础第6题：单选题(本题1分)美国建筑师学会（AIA）标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间的合同文件。A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.发包人与承包人D.建筑师与承包人第7题：单选题(本题1分)符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.15%B.20%C.25%第8题：单选题(本题1分)施工现场所使用的安全警示标志（）。A.可根据建筑行业特点自行制作B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置C.必须符合国家标准D.必须以图形表示第9题：单选题(本题1分)采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的缺点是（）。A.考虑了投资收益的时间因素，因而使指标计算较复杂B.虽在一定程度上反映了投资效果的优劣，但仅适用于投资规模大的复杂工程C.只能考虑正常生产年份的投资收益，不能全面考虑整个计算期的投资收益D.正常生产年份的选择比较困难，因而使指标计算的主观随意性较大第10题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第11题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以5000元以上2万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租资质证书的C.出借资质证书的D.提供虚假材料申请资质的第12题：单选题(本题1分)建设工程全面造价管理是（）。A.质量、安全、成本、风险B.资源、成本、盈利、风险C.工期、质量、成本、风险D.工期成本、质量成本、安全成本、环境成本第13题：单选题(本题1分)关于PPP模式，下列说法中正确的是（）。A.PPP值大于或等于PSC值的认为通过物有所值定量评价B.对可行性缺口补助模式的项目，政府每年直接付费数额包括社会资本方承担的年均建设成本.年度运营成本和合理利润C.年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定D.PPP值是项目全寿命期内政府方净成本的总和，包括参照项目的建设和运营维护净成本和项目全部风险成本第14题：单选题(本题1分)现存款1000元，年利率为12%，复利按季计息，第2年年末的本利和为（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元第15题：单选题(本题1分)论证PPP项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是（）。A.责任识别B.财政承受能力评估C.信息纰漏D.投资风险预测第16题：单选题(本题1分)关于限额设计目标及其分解的说法，正确的是（）。A.限额设计目标只包括造价目标B.限额设计的造价总目标是初步设计确定的设计概算额C.在初步设计前将决策阶段确定的投资额分解为各专业设计造价限额D.各专业设计造价限额在任何情况下均不得修改、突破第17题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备.工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第18题：单选题(本题1分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，给指定分包商的付款应从（）中开支。A.暂定金额B.暂估价C.分包管理费D.应分摊费用第19题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告第20题：单选题(本题1分)工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工第21题：单选题(本题1分)某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.48C.732.05D.953.66第22题：单选题(本题1分)工程项目进度控制的总目标就是项目最终动用的计划时间，也就是工业项目（）的计划时间。A.负荷联动试车成功B.项目交付使用C.单机负荷试车成功D.无负荷联动试车成功第23题：单选题(本题1分)从投资者角度，工程造价是指建设工程预期开支或实际开支的全部（）费用。A.建筑安装工程B.有形资产投资C.静态投资D.固定资产投资第24题：单选题(本题1分)某施工项目管理组织机构图如下，其组织机构（）。A.直线制B.直线职能制C.职能制D.矩阵制第25题：单选题(本题1分)某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费50万元，摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.2090第26题：单选题(本题1分)根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。A.旁站、巡视和班组自检B.巡视、平行检验和班组自检C.平行检验、班组互检和旁站D.旁站、巡视和平行检验第27题：单选题(本题1分)进行工程项目经济分析时，经济效益计算应遵循的原则是（）。A.投入意愿和产出意愿B.机会成本与产出成本C.债权责发生和配比D.支付意愿与接受补偿第28题：单选题(本题1分)因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失第29题：单选题(本题1分)按照（）不同，矩阵制组织、机构又可分为三种形式，即：强矩阵制组织形式、中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式。A.项目经理的权限B.管理工作专业化C.信息传递速度D.职能分工第30题：单选题(本题1分)设计方案的评价综合费用法的特点是指（）。A.没有考虑资金的时间价值B.是一种动态价值指标评价方法C.全面反映功能、质量、安全、环保等方面的差异D.适用于建设周期较长的工程第31题：单选题(本题1分)固定节拍流水施工的特点之一是（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间可能存在空闲时间C.流水节拍等于流水步距D.流水步距数等于施工过程数第32题：单选题(本题1分)下列关于控制图中点子分布情况的描述中，属于有缺陷的是（）。A.连续7个点子中有2个落在2倍标准差与3倍标准差控制界限之间B.连续5个点子上升C.连续11个点子中有10个在中心线一侧D.连续8个点子在中心线一侧第33题：单选题(本题1分)施工成本管理是一个有机联系与相互制约的系统过程，关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，不正确的是（）。A.成本预测是成本计划的编制基础B.成本计划是开展成本控制的基础C.成本预算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据第34题：单选题(本题1分)通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法第35题：单选题(本题1分)下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表第36题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和流水节拍第37题：单选题(本题1分)从价值工程实践来看，决定价值工程成败的关键是（）。A.方案创造B.功能评价C.功能定义D.对象选择第38题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.流水节拍第39题：单选题(本题1分)下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制第40题：单选题(本题1分)国际货币基金组织贷款的特点包括（）。A.贷款面向全球各国B.贷款期限为1~5年C..直接与企业发生借贷业务D.贷款不得用于弥补国际收支逆差第41题：单选题(本题1分)政府部门、行业协会、建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价管理第42题：单选题(本题1分)在工程项目策划阶段，经有关部门批准的（），将作为工程项目决策的重要依据。A.投资估算B.设计概算C.修正概算D.施工图预算第43题：单选题(本题1分)依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30第44题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，都属于时间参数的是（）。A.流水步距和流水强度B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水段和流水节拍第45题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》（2020年住房和城乡建设部令第50号修正）,乙级造价咨询企业中,取得一级造价工程师注册证书的人员不少于（）人。A.3B.4C.6D.10第46题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案第47题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第48题：单选题(本题1分)下列方法中，属于价值工程中方案创造方法的是（）。A.专家检查法B.因素分析法C.重点选择法D.PDCA循环法第49题：单选题(本题1分)出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金的租赁方式为（）。A.融资租赁B.经营租赁C.服务租赁D.人才租赁第50题：单选题(本题1分)根据《政府采购法实施条例》，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少（）日前．以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.5B.10C.15D.20第51题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第52题：单选题(本题1分)某企业从金融机构借款100万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。A.12.00B.12.12C.12.55D.12.68第53题：单选题(本题1分)对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出；①生产经营耗费；②偿还借款利息；③缴纳流转税；④计提折旧和偿还借款本金，补偿顺序为（）。A.①②③④B.①③②④C.③①②④D.①③④②第54题：单选题(本题1分)下列关于合作体承包模式的描述错误的是（）。A.建设单位的组织协调工作量小B.建设单位承担风险较小C.和合作体分别签署合同D.各承包单位之间既有合作的愿望，又不愿意组成联合体第55题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（）。A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程第56题：单选题(本题1分)工程项目策划的首要任务是（）。A.项目的用途和规模B.项目的性质和用途C.项目的定义和定位D.项目的目标和组织第57题：单选题(本题1分)下列选项中关于利息和利率的描述错误的是（）。A.利息常常被看成是资金的一种机会成本B.利率是衡量资金时间价值的绝对尺度C.借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高D.利息是指占用资金所付的代价或者是放弃近期消费所得的补偿第58题：单选题(本题1分)工程项目管理组织机构（）形式具有管理业务专门化，可提高工作质量，但容易形成多头领导。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制第59题：单选题(本题1分)投资方案经济效果评价中的总投资是由（）组成。A.建设投资.流动资金之和B.建设投资.建设期利息和流动资金之和C.建设投资.铺底流动资金之和D.建设投资.建设期利息和铺底流动资金之和第60题：单选题(本题1分)价值工程活动中，针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是（）。A.功能分析B.功能整理C.方案创造D.方案评价第61题：多选题(本题2分)建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A.建设单位的合同结构简单，组织协调工作量小B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C.施工合同总价可以较早确定，建设单位可承担较少风险D.施工合同风险大，要求各承包单位有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力第62题：多选题(本题2分)关于资金成本的说法中正确的有（）。A.用来比较选择追加筹资方案的重要依据是个别资金成本B.作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是综合资金成本C.作为比较各种筹资方式资金成本高低的依据是组合资金成本D.用来比较选择追加筹资方案的重要依据是边际资金成本E.作为比较各种筹资方式资金成本高低的依据个别资金成本第63题：多选题(本题2分)根据固定资产投资项目资本金制度相关规定，项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.非专利技术D.企业商誉E.土地所有权第64题：多选题(本题2分)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年第65题：多选题(本题2分)下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方案第66题：多选题(本题2分)下列选项中属于工程变更的是（）。A.改变合同工作的质量B.改变合同工程的标高C.改变已批准的施工工艺D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中的任意一项工作，这项工作由建设单位实施第67题：多选题(本题2分)下列影响因素中，属于确定基准收益率基础因素的有（）。A.资金成本B.投资风险C.周转速度D.机会成本E.通货膨胀第68题：多选题(本题2分)下列导致承包人工期延长和费用增加的情形中，根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，但不支付承包人利润的有（）。A.发包人提供图纸延误B.施工中遇到了难以预料的不利物质条件C.在施工场地发现文物D.发包人提供的基准资料错误E.发包人引起的暂停施工第69题：多选题(本题2分)建设项目实施阶段的工作内容有（）。A.建设准备B.工程设计C.项目建议书D.竣工验收E.项目后评价第70题：多选题(本题2分)下列对于项目资本金的描述正确的有（）。A.项目资本金可以用货币出资B.项目资本金可以用实物作价出资C.项目资本金可以用工业产权作价出资D.项目资本金可以用土地使用权作价出资E.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的15%第71题：多选题(本题2分)工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（）。A.最优工期条件下的资源均衡安排B.工期固定条件下的资源均衡安排C.资源有限条件下的最短工期安排D.资源均衡使用时的最短工期安排E.最低成本时的资源均衡安排第72题：多选题(本题2分)根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.以趁人之危手段订立的合同E.订立合同时显失公平第73题：多选题(本题2分)根据《招标投标法》，中标人的投标应当符合（）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低,投标价格低于成本的除外D.投标价格低于成本E.投标价格接近标底第74题：多选题(本题2分)下列关于流水施工的特点描述正确的有（）。A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率C.连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命E.使用过程中的维修费用增加第75题：多选题(本题2分)偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）。A.无形资产摊销费B.营业税及附加C.计入总成本费用的利息D.固定资产大修理费E.固定资产折旧费第76题：多选题(本题2分)根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的（）时，政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格第77题：多选题(本题2分)根据《招标投标法》，下列说法正确的有（）。A.投标人少于3个的，招标人应重新招标B.不宜招标的项目经批准可以采用邀请招标方式确定中标人C.招标人对已发出招标文件的澄清和修改，属于招标文件的组成部分D.联合体各方均应具备招标文件对投标人资格条件的规定E.评标过程中，设有标底的，应当参考标底第78题：多选题(本题2分)下列行为中，属于招标人与投标人串通的有（）。A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘第79题：多选题(本题2分)价值工程研究对象的功能量化方法有（）A.类比类推法B.流程图法C.理论计算法D.技术测定法E.统计分析法第80题：多选题(本题2分)下列关于造价工程师执业资格的说法正确的有（）。A.造价工程师可以不挂靠任何单位，而以个人名义执业B.造价工程师可以同时在多个单位执业C.考试合格后，必须取得造价工程师执业资格证书，注册合格后才能以造价工程师名义执业D.在执业过程中实施商业贿赂E.造价工程师不得允许他人以本人名义执业

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P154本题考查的是工程项目信息管理。信息管理制度是工程项目管理信息系统得以正常运行的基础，建立制度的目的就是为了规范信息管理工作，规范和统一信息编码体系，规范和统一信息的输入和输出报表，规范工程项目信息流，促进工程项目管理工作的规范化、程序化和科学化。2、【正确答案】：C【试题解析】：此题考核竣工验收监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到申请报告的２８天内提交发包人进行工程验收。故选择C3、【正确答案】：C【试题解析】：安装工程项目。是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。4、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P306限额设计中，工程使用功能不能减少，技术标准不能降低，工程规模也不能削减。因此，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。5、【正确答案】：D【试题解析】：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。6、【正确答案】：C【试题解析】：美国建筑师学会（AIA）的合同条件体系更为庞大，分为A.B.C.D.E.F.G系列。其中，A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件。7、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P265知识点：与工程项目有关的税收规定。符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。此外，企业的下列所得可以免征、减征企业所得税：从事农、林、牧、渔业项目的所得；从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得；从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得；符合条件的技术转让所得。8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P30知识点：建设工程安全生产管理条例。危险部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P178知识点：经济效果评价的内容及指标体系。投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简单，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。投资收益率指标的缺点：没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强。换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。10、【正确答案】：C【试题解析】：直线制的优点包括结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。直线职能制的优点包括：既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。11、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询企业的法律责任。跨地区承接业务不备案的应处以5000元以上2万元以下罚款，故A.C选项错误。涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书，处以1万元以上3万元以下的罚款，所以B选项正确。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故D选项错误。12、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程造价管理的基本内涵。全面造价管理（TotalCostManagement，TCM）是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制。13、【正确答案】：C【试题解析】：PPP值小于或等于PSC值的，认定为通过定量评价PPP值大于PSC值的，认定为未通过定量评价。（A错误）对政府付费模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额：包括社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值、年度运营成本和合理利润。对可行性缺口补助模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担部分直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值、年度运营成本和合理利润，再减去每年使用者付费的数额。（B错误）年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。（C正确）PPP值可等同于PPP项目全生命周期内股权投资、运营补贴、风险承担和配套投入等各项财政支出责任的现值。（D错误）14、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是利息计算方法。F=1000×（F/P，12%/4，8）=1267。15、【正确答案】：B【试题解析】：教材P251-261B正确。财政部门（或政府和社会资本合作中心）识别和测算单个项目的财政支出责任后，汇总年度全部已实施和拟实施的ppp项目，进行财政承受能力评估。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P306本题考查的是设计阶段造价管理。对政府工程而言，投资决策阶段的可行性研究报告是政府部门核准投资总额的主要依据，而批准的投资总额则是进行限额设计的重要依据。初步设计阶段需要依据最终确定的可行性研究方案和投资估算，对影响投资的因素按照专业进行分解，并将规定的投资限额下达到各专业设计人员。17、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。18、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P327本题考查的是国际工程施工合同示范文本。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内开支。19、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P356本题考查的是工程变更与索赔管理。施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P204知识点：价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。21、【正确答案】：C【试题解析】：22、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P99知识点：工程项目目标控制的内容。工程项目进度控制的总目标就是项目最终动用的计划时间，也就是工业项目负荷联动试车成功、民用项目交付使用的计划时间。23、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查工程造价一词两义。含义一：从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，工程造价就是建设工程固定资产总投资。含义二：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。工程承发包价格是一种重要且较为典型的工程造价形式。24、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P80-83直线职能制是吸收了直线制和职能制两种组织机构的优点而形成的一种组织机构形式。与职能制组织机构形式相同的是，在各管理层次之间设置职能部门，但职能部门只作为本层次领导的参谋，在其所辖业务范围内从事管理工作，不直接指挥下级，与下一层次的职能部门构成业务指导关系。25、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查经营成本的概念。经营成本中不包括折旧摊销和财务费用。经营成本的两个公式：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出经营成本=外购原材料，燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用=1500+500+50+40=209026、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。27、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P288-296经济效益的计算应遵循支付意愿（WTP）原则和（或）接受补偿意愿（WTA）原则。28、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P56当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。29、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目管理组织机构形式。按照项目经理的权限不同，矩阵制组织、机构又可分为三种形式，即：强矩阵制组织形式、中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式。30、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P309综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。31、【正确答案】：C【试题解析】：固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点如下：1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。32、【正确答案】：C【试题解析】：这里所说的点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况:1）点子连续在中心线一侧出现7个以上；2）连续7个以上的点子上升或下降3）点子在中心线一侧多次出现，如连续11个点中至少有10个点在同一侧，或连续14点中至少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧;4）点子接近控制界限，如连续3个点中至少有2个点落在2倍标准偏差与3倍标准偏差控制界限之间，或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在2倍标准偏差与3倍标准偏差控制界限之间;5）点子出现周期性波动。33、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工成本管理流程。选项C的正确说法为：成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。34、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是施工成本管理。比较法又称指标对比分析法，是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。其特点是通俗易懂、简单易行、便于掌握，因而得到广泛应用。35、【正确答案】：C【试题解析】：投资现金流量表以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。36、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P107知识点：流水施工的特点和参数。工艺参数：流水强度、施工过程；空间参数：工作面、施工段（流水段）；时间参数：流水步距、流水节拍、流水施工工期。37、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P217从价值工程实践来看，方案创造是决定价值工程成败的关键。38、【正确答案】：A【试题解析】：工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。39、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目管理组织机构形式。弱矩阵制组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。40、【正确答案】：B【试题解析】：国际货币基金组织贷款，只限于成员国财政和金融当局，不与任何企业发生业务，贷款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1~5年。见教材第三章第一节P123。【考核要点】借用国外资金的途径。41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。全方位造价管理：建设工程造价管理不仅仅是建设单位或承包单位的任务，而应是政府建设主管部门、行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务。42、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的主要内容。工程项目策划阶段：按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目的控制造价；基于不同的投资方案进行经济评价，作为工程项目决策的重要依据。43、【正确答案】：C【试题解析】：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止之日止，最短不得少于20日。44、【正确答案】：B【试题解析】：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。45、【正确答案】：A【试题解析】：本题考核的是工程造价咨询企业资质等级标准。根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于6和3人。甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价工作的人员中，专职从事工程造价工作人员分别不得少于12和6人：具有工程或者工程经济类中级以上技术职称的人员不少于10和4人：取得造价工程师注册证书的人员不少于6和3人。46、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P37本题考查的是招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。47、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。48、【正确答案】：A【试题解析】：价值工程方案创造方法有头脑风暴法、哥顿法、专家意见法、专家检查法。49、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。经营租赁是出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金。50、【正确答案】：C【试题解析】：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。51、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P130知识点：单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。52、【正确答案】：B【试题解析】：本题考核名义利率和有效利率的换算。本题中的计息周期为月，一个季度内为复利计息，季与季之间是单利。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P293本题考查的是工程项目财务评价。对有营业收入的项目，财务分析应根据收入抵补支出的程度，区别对待。收入补偿费用的顺序应为：补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。54、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P77~78知识点：合作体承包模式。合作体承包模式建设单位的组织协调工作量小，风险较大。55、【正确答案】：D【试题解析】：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P285本题考查的是工程项目策划。工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P159知识点：现金流量和资金的时间价值。用利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，用利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P80知识点：工程项目管理组织机构形式。职能制组织机构的主要优点是强调管理业务的专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用。由于管理人员工作单一，易于提高工作质量，同时可以减轻领导者的负担。但是，由于这种机构没有处理好管理层次和管理部门的关系，形成多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。59、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。投资方案经济效果评价中的总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P216知识点：方案创造及评价。方案创造是从提高对象的功能价值出发，在正确的功能分析和评价的基础上，针对应改进的具体目标，通过创造性的思维活动，提出能够可靠地实现必要功能的新方案。从价值工程实践来看，方案创造是决定价值工程成败的关键。61、【正确答案】：AE【试题解析】：知识点：联合体承包模式。联合体承包模式的特点：对建设单位而言，合同结构简单，组织协调工作量小，有利于工程造价和建设工期的控制；对联合体而言，可增强竞争能力，也可增强抗风险能力。62、【正确答案】：BDE【试题解析】：个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据；综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据；边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。63、【正确答案】：ABC【试题解析】：项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20％，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。64、【正确答案】：ADE【试题解析】：知识点：工伤保险和意外伤害保险。选项B错误，有关文件规定，建筑意外伤害保险实行不记名的投保方式；选项C错误，施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。65、【正确答案】：ACE【试题解析】：2021教材P286本题考查的是工程项目策划的主要内容。实施策划包括：组织策划、融资策划、目标策划、实施过程策划。工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。选项BD属于构思策划的内容；66、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教