环保设备安装合同范本

环保设备安装合同范本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于业主拟对其环保设备进行安装，以确保其生产过程符合国家环保法规的要求；承包商具备环保设备安装的专业技术和服务能力；双方经友好协商，达成如下协议：一、环保设备安装范围及要求：1.1承包商应按照业主提供的环保设备安装图纸和技术文件进行设备的安装工作。1.3承包商应按照约定的工期完成环保设备的安装工作。二、合同价格及支付方式：2.1双方确认，承包商完成环保设备安装工作后，业主应支付合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主支付合同总价款的方式为：__________。2.3承包商完成环保设备安装工作，并经业主验收合格后__________天内，业主支付合同总价款的__________%。2.4剩余的合同总价款，业主在承包商提供完整的安装资料和保修书后__________天内支付。三、工期及验收：3.1双方确认，环保设备的安装工作自合同签订之日起__________天内完成。3.2承包商应按照约定的工期完成环保设备的安装工作。如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。3.3环保设备安装完成后，业主应组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到约定的验收标准。四、保修及售后服务：4.1承包商应对其安装的环保设备提供__________年的免费保修服务。4.2保修期内，如环保设备出现质量问题，承包商应在接到业主通知后__________小时内到达现场进行处理。4.3承包商在保修期内应提供正常的售后服务，确保环保设备的正常运行。五、违约责任：5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未按照约定的工期完成环保设备的安装工作，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.3业主如未按照约定的期限支付合同总价款，应向承包商支付违约金，违约金为应付款项的__________%。六、争议解决：6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定：7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保修期结束之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.环保设备安装图纸2.环保设备技术文件3.合同总价款支付证明4.验收报告5.保修服务证明6.违约金支付证明二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照约定的工期完成环保设备的安装工作。2.质量问题：环保设备出现质量问题，影响正常运行。3.支付延迟：业主未按照约定的期限支付合同总价款。三、法律名词及解释：1.环保设备：指用于生产过程中减少污染物排放、保护环境的设备。2.保修服务：指承包商对安装的环保设备在保修期内提供的免费维修和维护服务。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前沟通，制定合理的施工计划，确保按时完成安装。2.质量问题：严格把控设备质量和施工过程，发现问题及时整改。3.支付延迟：双方约定明确的支付时间和方式，确保按时支付款项。4.技术支持：双方共同解决技术问题，提供必要的培训和指导。五、所有应用场景：1.生产型企业：用于安装环保设备，减少生产过程中的污染物排放。2.环保公司：为客户提供环保设备安