2024年驾校玻璃雨搭施工合同（二篇）

第2页共2页2024年驾校玻璃雨搭施工合同发包方：(以下简称甲方)_____承包方：(以下简称乙方)_____依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：_____________________________________。二、工程地址：_____________________________________。三、承包方式：包工包料(大包)。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、承包总价：(元)每平方米，大约平方米，总计(元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后九、违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年驾校玻璃雨搭施工合同（二）驾校玻璃雨搭施工合同书甲方：XXXX驾校地址：XXXX法定代表人：XXXX联系电话：XXXX乙方：XXXX玻璃工程有限公司地址：XXXX法定代表人：XXXX联系电话：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方愿意承接甲方驾校玻璃雨搭施工项目，并与甲方达成以下合同：第一条项目基本情况1.甲方向乙方委托承接驾校玻璃雨搭的施工项目，具体包括（列明项目的具体内容和范围）。2.施工地点为甲方提供的驾校场地。第二条工程价格及支付方式1.乙方承接的合同金额为XXXX元（大写：人民币XXXX元整）。2.支付方式：（1）首期预付款XXXX元（大写：人民币XXXX元整），合同签订后5个工作日内支付；（2）验收合格后支付尾款XXXX元（大写：人民币XXXX元整），合同约定的验收期限为合同结束后7个工作日内支付。第三条工程验收标准1.甲方应提供齐全的相关图纸和技术规范，乙方按相应的项目要求进行施工。2.工程验收标准为质量合格，符合设计要求，达到相应的技术标准。3.工程竣工后，乙方应按时通知甲方进行验收。甲方负责向乙方提供验收人员，并书面通知乙方验收结果。第四条工程期限1.乙方应按照双方约定的工期进入施工，并确保项目按时完工。2.工程期限为自合同生效之日起确认的工期为准。第五条违约责任1.如甲方违约，未按照约定方式支付款项或不提供必要的施工条件，乙方有权要求甲方补偿由此造成的损失。2.如乙方违约，未按照约定工期进行施工或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并按照甲方要求进行补救或赔偿。第六条保密条款1.双方应对本合同及合同履行过程中获取到的商业秘密、技术资料、经营计划等保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方披露或使用。2.未经授权，任何一方不得擅自将本合同的全部或部分权利义务转让给其他任何第三人。第七条争议解决1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先协商解决；协商不成的，双方可向所在地人民法院提起诉讼。2.本合同的解释和执行以中华人民共和国法律为依据。第八条其他事项1.本合同自双方在合同上签字盖章之日起生