环保工程合同协议书

环保工程合同协议书合同编号：__________环保工程合同协议书第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同”指本环保工程合同协议书及其附件、附录和所有补充协议。1.1.2“工程”指本合同约定的环保工程，包括但不限于设计、施工、设备供应和安装调试等。1.1.3“合同方”指本合同的双方，即发包方和承包方。1.1.4“发包方”指甲方，即本环保工程项目的所有者或代表者。1.1.5“承包方”指乙方，即承担本环保工程项目的实施工作的企业或个人。第二章合同范围2.1工程范围2.1.1本合同约定的工程范围包括但不限于设计、施工、设备供应和安装调试等。2.1.2乙方应按照甲方的要求和合同的约定，完成工程范围内的所有工作。2.2排除范围2.2.1本合同约定的工程范围不包括甲方的其他非环保工程项目。2.2.2未经甲方的书面同意，乙方不得将本合同约定的工程范围分包或转包给第三方。第三章合同价格与支付3.1合同价格3.1.1乙方完成本合同约定的工程范围，甲方应按照合同约定的价格支付乙方的工程款。3.1.2合同价格包括但不限于设计费、施工费、设备供应费和安装调试费等。3.2价格调整3.2.1双方同意，如遇市场价格波动，可按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。3.2.2乙方应在价格调整前向甲方提出书面申请，并附上相关证明材料。3.3支付方式3.3.1甲方应按照合同约定的付款方式和期限向乙方支付工程款。3.3.2乙方应向甲方提供合法有效的发票。第四章合同工期4.1工期4.1.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.1.2乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，并按照进度计划完成工程。4.2工期延误4.2.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金。4.2.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。第五章质量保证5.1质量标准5.1.1乙方应按照国家有关环保工程的标准和规范进行设计和施工。5.1.2乙方应保证工程的质量符合合同约定的质量标准。5.2质量检查5.2.1甲方有权对工程的质量进行检查和验收。5.2.2如甲方发现工程存在质量问题，乙方应在甲方指定的时间内进行整改。5.3质量保证期5.3.1乙方应向甲方提供质量保证期，质量保证期自工程验收合格之日起计算。5.3.2在质量保证期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应负责修复。第六章工程变更6.1变更程序6.1.1任何一方如需对工程范围、设计、施工等内容进行变更，应提前向对方提出书面申请。6.1.2变更申请应详细说明变更内容、原因以及对合同价格和工期的影响。6.1.3双方应在收到变更申请后十五个工作日内协商确定是否同意变更，并签署书面变更协议。6.2变更费用6.2.1如因甲方原因导致工程变更，甲方应承担由此产生的额外费用。6.2.2如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担由此产生的额外费用。第七章工程验收7.1验收标准7.1.1工程验收应按照国家有关环保工程的标准和规范进行。7.1.2工程验收应包括但不限于工程量的核实、质量的检查、功能的测试等。7.2验收程序7.2.1乙方应提前向甲方提交工程验收申请。7.2.2甲方应在收到验收申请后十五个工作日内组织验收。7.2.3验收合格后，双方应签署工程验收报告。7.3验收不合格7.3.1如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改。7.3.2整改完成后，双方应重新进行验收。第八章违约责任8.1甲方违约8.1.1如甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金。8.1.2如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付违约金。8.2乙方违约8.2.1如乙方未按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。8.2.2如因乙方原因导致工程验收不合格，乙方应向甲方支付违约金。第九章争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2诉讼管辖9.2.1双方同意，如争议提交诉讼解决，合同签订地的人民法院为诉讼的管辖法院。9.2.2诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。第十章其他约定10.1不可抗力10.1.1双方因不可抗力无法履行合同义务的，应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明。10.1.2双方应协商确定因不可抗力导致的合同履行障碍的解决方案。10.2保密条款10.2.1双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。10.2.2保密义务不因合同的终止而终止。10.3合同解除10.3.1双方同意，在合同履行过程中，如遇特殊情况导致合同无法继续履行，可协商解除合同。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行部分的事项。10.4合同转让10.4.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。10.4.2如一方转让合同权利义务，应保证第三方完全承担转让方的权利和义务。10.5合同附件10.5.1合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.5.2双方应妥善保管合同附件，并在合同履行过程中予以遵守。10.6合同生效10.6.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.6.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十一章技术支持与服务11.1技术支持11.1.1乙方应提供与工程相关的技术支持，包括但不限于设计、施工、设备供应和安装调试等。11.1.2乙方应确保提供的技术支持符合国家有关环保工程的标准和规范。11.2技术培训11.2.1乙方应对甲方人员进行必要的技术培训，以确保甲方人员能够正确操作和维护工程。11.2.2乙方应提供培训资料，并在培训结束后进行考核，以确保培训效果。第十二章保养与维修12.1保养服务12.1.1乙方应提供工程保养服务，包括定期检查、清洁、润滑和更换易损件等。12.1.2乙方应制定保养计划，并按照计划进行保养。12.2维修服务12.2.1在质量保证期内，如工程出现故障，乙方应在甲方通知后及时进行维修。12.2.2维修费用包括在质量保证期内，如因非人为原因导致的故障，乙方应免费维修。第十三章违约赔偿13.1赔偿范围13.1.1如一方违约，应赔偿因此给对方造成的损失。13.1.2损失包括但不限于直接损失和间接损失。13.2赔偿方式13.2.1赔偿应以货币形式进行。13.2.2赔偿金额应双方协商确定，如协商不成，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第十四章合同变更与终止14.1合同变更14.1.1双方同意，在合同履行过程中，如遇特殊情况，可协商变更合同。14.1.2变更合同应签署书面变更协议，并作为合同附件。14.2合同终止14.2.1双方同意，在合同履行过程中，如遇特殊情况导致合同无法继续履行，可协商终止合同。14.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理已履行部分的事项。第十五章附件与签