2024建设工程施工承包完整协议书

2024建设工程施工承包完整协议书合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为实施__________项目，需要由乙方承担施工任务，经双方协商一致，特订立本协议书，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的__________%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。履约保证金在工程验收合格后__________日内无息退还乙方。2.3甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方协商确定。第三条工期3.1工程开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程竣工日期：__________年__________月__________日。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量符合约定的标准。4.2乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。4.3乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等环保处理责任。4.4乙方应尊重甲方的工作人员，遵守甲方的管理制度，维护甲方的合法权益。第五条甲方义务5.1甲方应按照约定时间支付工程款，不得无故拖欠。5.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保障乙方的正常施工。5.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。5.4甲方应对乙方施工过程中出现的技术问题提供必要的协助和指导。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价的__________%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为应付款项的__________%。6.3乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方及时整改，并有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每项不合格项目违约金金额为该项工程款的__________%。6.4因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和报价单

4.甲方提供的施工所需的基础设施和资源清单

5.安全生产规章制度和施工安全要求

6.环保处理方案和相关证件

7.工程验收标准和程序

8.履约保证金支付凭证

9.工程款支付凭证和支付时间表二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定时间完成工程：认定为国家规定标准以外的延误。

2.甲方未按约定时间支付工程款：认定为国家规定标准以外的延误。

3.乙方施工质量不符合约定标准：认定为国家规定标准或双方约定的不合格。

4.甲方未提供施工所需基础设施或资源：认定未履行合同义务。

5.乙方未按约定进行安全生产：认定为国家规定标准以外的安全隐患。

6.乙方未按约定进行环保处理：认定为国家规定标准以外的污染问题。三、法律名词及解释：

1.合同总价：本工程的总造价，包括工程设计、施工、材料设备购置等全部费用。

2.履约保证金：乙方为保证履行合同义务而支付给甲方的保证金。

3.工程款：甲方按照工程进度支付给乙方的费用，包括人工、材料、设备等费用。

4.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。

5.安全生产：在施工过程中，为保障人员安全和设备完好，采取的一系列措施。

6.环保处理：在施工过程中，为保障环境不受污染，采取的一系列措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，合理分配资源。

2.工程质量问题：加强质量监管，发现问题及时整改，追究责任人。

3.工程款支付延误：双方协商确定支付时间，甲方按时支付工程款。

4.基础设施或资源未提供：甲方应及时提供所需基础设施和资源，确保施工正常进行。

5.安全生产问题：乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全培训，配备充足的安全设备。

6.环保处理问题：乙方应按照环保要求进行施工，做好废水、废气、固体废弃物处理。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工承包。

2.适用于施工方为完