2024工程建筑施工合同模板

2024工程建筑施工合同模板合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方为具备相关资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同工期2.1工期自________年________月________日起至________年________月________日止，共计________日。2.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，甲方同意后方可延长。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准：____________________3.3甲方有权对施工现场进行监督检查，确保乙方按照约定标准进行施工。第四条合同价款及支付方式4.1本工程合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的________%作为预付款；（2）工程进度达到________%时，甲方支付乙方合同总价款的________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的________%；（4）剩余款项在保修期满后无质量问题的情况下支付。4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付相应款项。第五条违约责任5.1乙方未按合同约定的工期完成施工任务的，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×日违约金比例。5.2甲方未按约定时间支付合同款项的，应按照逾期支付的天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×日滞纳金比例。5.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的义务。第七条其他约定7.1乙方应严格按照国家及地方有关部门的规定，做好施工现场的安全防护、环境保护等工作。7.2乙方在施工过程中如需变更设计，应提前向甲方提出申请，甲方同意后方可进行变更。7.3双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。第八条合同的签订、生效和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3合同的解除、修改、补充等，应经双方协商一致，并以书面形式签订。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计图纸及说明

2.施工方案及施工组织设计

3.材料及设备采购合同

4.施工进度计划

5.质量检测报告

6.安全防护措施及环境保护方案

7.工程变更申请及批准文件

8.付款凭证及发票

9.违约金计算依据

10.法律文书及有关法规文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定的工期完成施工任务的，属于违约行为。

2.甲方未按约定时间支付合同款项的，属于违约行为。

3.乙方未按照约定标准进行施工，导致工程质量不合格的，属于违约行为。

4.乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更设计的，属于违约行为。

5.甲方未履行合同约定的义务，导致乙方无法正常施工的，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主或项目发包方。

2.乙方：指合同中的施工单位或承包方。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。

4.工程质量：指工程符合国家及行业标准、规范和设计文件要求的状态。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.滞纳金：指逾期支付款项方按照约定向收款方支付的赔偿金。

7.保修期：指工程竣工验收合格后，承包方对工程进行保修的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度滞后的问题，乙方应立即采取措施加快施工进度，并向甲方报告情况。

2.遇到甲方逾期支付款项的问题，乙方可以与甲方协商解决，必要时可以依法向法院提起诉讼。

3.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的维修费用。

4.遇到设计变更，乙方应提前向甲方提出申请，双方协商一致后方可进行变更。

5.遇到合同纠纷，双方应通过友好协商解决，协商不成的可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同签订。

2.适用于工程规模、内容、工期、质量标准等合同条款明确的工程项目。