建设工程签订补充协议金额标准

建设工程签订补充协议金额标准合同编号：__________一、补充协议金额标准1.1乙方按照原合同约定的工程范围、工程质量、工程进度和工程安全标准完成工程。1.2除非甲方书面同意，乙方不得擅自变更原合同约定的工程范围、工程质量、工程进度和工程安全标准。1.3乙方如因违反原合同约定，导致工程质量、工程进度和工程安全问题，甲方有权要求乙方立即整改，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。1.4乙方如因自身原因导致工程延期，应按照原合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。1.5甲方应按照约定的付款进度向乙方支付工程款项。如甲方逾期支付，应按照原合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。1.6除非甲方书面同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。如乙方未经甲方同意转让合同权利和义务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。1.7本补充协议金额标准自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。二、争议解决2.1凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。2.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。三、其他3.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.2本补充协议未尽事宜，按原合同执行。3.3本补充协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签名）：__________法定代表人（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.《建设工程合同》2.本补充协议3.工程款项支付证明4.工程进度报告5.工程质量验收报告6.违约金计算公式7.仲裁委员会相关规定二、违约行为及认定：1.乙方未按照原合同约定完成工程，或工程质量、工程进度和工程安全不符合约定。2.乙方未经甲方同意擅自变更工程范围、工程质量、工程进度和工程安全标准。3.乙方未按照约定的付款进度支付工程款项。4.甲方未按照约定的付款进度向乙方支付工程款项。5.乙方未经甲方同意将合同权利和义务转让给第三方。6.任何一方未履行本补充协议约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.建设工程合同：指甲方委托乙方进行工程建设，乙方承诺按照约定的工程范围、工程质量、工程进度和工程安全标准完成工程的合同。2.补充协议：指对原合同中有关金额标准的补充事项达成的协议。3.违约金：指一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。4.仲裁委员会：指双方约定解决合同争议的仲裁机构。5.工程款项：指甲方按照约定的付款进度向乙方支付的工程建设费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应立即采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并根据实际损失向甲方支付赔偿金。3.款项支付纠纷：双方应按照约定支付工程款项，如有逾期支付，应支付违约金。4.合同转让争议：乙方不得擅自将合同权利和义务转让给第三方，如违反则甲方有权解除合同并支付违约金。5.争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可提交仲裁委员会进行仲裁。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程项目业主，乙方为施工方。2.双方签订原合同后，因工程金额标准需要进行补充。3.乙方完成工程，并按照约定的工程范围、工程质量、工程进度和