版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
机房建设工程施工合同合同编号:_______甲方(发包方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______乙方(承包方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______鉴于甲方需要建设机房工程,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商,就机房建设工程施工事宜达成如下合同:一、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程内容:_______二、工期1.工期自本合同签订之日起计算,共计_______天。2.如遇下列情况,经甲方签证,工期可以顺延:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;(3)按施工准备规定,甲方未能提供施工场地及水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工者。三、工程合同总价本工程合同总价为人民币_______)。若涉及工程变更或增加,双方应另行协商确定增加的费用。四、付款方式1.合同签订后,甲方应支付乙方合同总价的_______)。2.工程进度达到_______)。3.工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方合同总价的剩余款项。五、质量标准与验收1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量合格。2.工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后_______日内组织验收。验收合格的,双方应签署验收合格证明;验收不合格的,乙方应负责整改至合格为止。六、双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1.甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。2.甲方应提供施工所需的场地、水、电源等条件,确保乙方能够顺利施工。3.甲方应按照合同约定支付工程款项。(二)乙方权利和义务1.乙方有权按照合同约定获得工程款项。2.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量合格。3.乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,应按逾期金额的_______向乙方支付违约金。2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。八、争议解决双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。如协商无果,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、附则1.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_______法定代表人(签字):_______签订日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):_______法定代表人(签字):_______签订日期:XXXX年XX月XX日机房建设工程施工合同(1)合同编号:_______甲方(发包方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______乙方(承包方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就机房建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程内容:_______4.工程承包方式:_______二、合同工期1.开工日期:_______2.竣工日期:_______3.合同工期总日历天数:_______天三、质量标准本工程的质量标准为:_______四、合同价款与支付1.合同总价款:_______元。2.支付方式:_______3.支付时间:_______五、双方权利义务(一)甲方权利义务1.提供施工所需场地、水源、电源等条件。2.负责办理施工所需相关手续和批文。3.对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量和安全。4.按约定支付合同价款。(二)乙方权利义务1.按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工。2.遵守国家和地方有关施工安全和环境保护的规定。3.接受甲方的监督检查,及时整改存在的问题。4.提供完整的竣工资料和保修服务。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付价款,应承担违约责任,支付逾期付款利息。2.若乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。七、保修条款1.本工程保修期为:_______2.在保修期内,因乙方施工质量问题导致的损坏或故障,乙方应负责免费维修或更换。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_______种方式解决:1.提交_______仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。九、其他约定事项_______十、合同生效与份数1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同一式_______份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_______法定代表人或授权代表(签字):_______签订日期:_______乙方(盖章):_______法定代表人或授权代表(签字):_______签订日期:_______机房建设工程施工合同(2)合同编号:_______甲方(发包方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______乙方(承包方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就机房建设工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程内容:_______4.工程承包范围:_______二、工期1.开工日期:_______2.竣工日期:_______3.总工期:_______天三、合同价款及支付方式1.合同总价款:_______元)2.支付方式:_______四、双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1.提供施工所需的场地、电源、水源等条件,保证乙方施工顺利进行。2.负责协调处理施工现场的周边关系,确保施工环境安全稳定。3.对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。4.按合同约定支付工程款项。(二)乙方权利和义务1.按照合同约定进行施工,保证工程质量和进度。2.遵守安全生产规定,确保施工现场安全无事故。3.提供必要的施工技术和设备,保证工程顺利进行。4.竣工后提供完整的竣工资料和保修服务。五、工程质量及验收1.工程质量应符合国家相关标准和合同约定。2.竣工后,甲方组织验收,乙方应提供必要的验收资料和配合。3.经验收合格的,甲方应签署验收合格证明;不合格的,乙方应负责整改直至合格。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付款项的,应支付逾期付款利息。2.乙方未按合同约定完成工程的,应支付违约金并承担由此造成的甲方损失。3.一方违反其他合同条款的,应承担相应的违约责任。七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):_______法定代表人或授权代表(签字):_______签订日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):_______法定代表人或授权代表(签字):_______签订日期:XXXX年XX月XX日机房建设工程施工合同(3)机房建设工程施工合同甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就机房建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________________________机房建设工程2.工程地点:________________________3.工程内容:包括但不限于机房基础设施建设、设备安装调试、系统集成等(具体详见附件一:工程清单及技术要求)。二、合同工期1.开工日期:________________________2.竣工日期:________________________3.合同工期总日历天数:________________________天。三、质量标准本工程应符合国家及行业现行的有关技术标准和规范要求,并通过甲方的验收。四、合同价款及支付方式1.合同总价款:人民币(大写)________________________元整(:________________________元)。2.支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的______作为预付款。(2)进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间节点详见附件二:付款计划表。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余款项。五、双方权利义务1.甲方权利义务:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件。(2)按照合同约定支付工程款。(3)对乙方施工过程进行监督,确保工程质量。2.乙方权利义务:(1)按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工。(2)提供必要的施工技术和设备,确保施工安全。(3)接受甲方的监督和管理,及时整改不合格工程。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款,每逾期一天,应支付乙方逾期付款金额的______作为违约金。2.若乙方未按照合同约定的工期和质量标准完成工程,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(发包方):(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)乙方(承包方):(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)签订日期:________________________附件一:工程清单及技术要求附件二:付款计划表机房建设工程施工合同(4)机房建设工程施工合同合同编号:____________甲方(业主方):___________________地址:___________________________法定代表人:_____________________乙方(施工方):___________________地址:___________________________法定代表人:_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就机房建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________机房建设工程1.2工程地点:___________________________1.3工程内容:包括但不限于机房基础设施建设、设备安装调试、系统集成等(具体详见附件一:工程清单及技术要求)。二、工期2.1开工日期:__________年____月____日2.2竣工日期:__________年____月____日2.3工期总日历天数:__________天。三、合同价款3.1本合同总价为人民币(大写)__________元整(__________元)。3.2合同价款的支付方式和时间:按照工程进度分阶段支付,具体详见附件二:工程款支付计划。四、工程质量与验收4.1乙方应保证工程符合附件一中的技术要求和相关国家或行业标准。4.2工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。验收合格后,双方签署验收报告。五、保修与维护5.1乙方应提供一定期限的免费保修服务,具体保修期限和范围详见附件三:保修条款。六、违约责任6.1若一方违反本合同的任何条款,应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方因履行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):____________法定代表人(签字):______签订日期:______年___月___日乙方(盖章):____________法定代表人(签字):______签订日期:______年___月___日附件一:工程清单及技术要求附件二:工程款支付计划附件三:保修条款请根据实际情况修改并补充具体条款,以确保合同的准确性和适用性。机房建设工程施工合同(5)机房建设工程施工合同甲方(业主):____________________乙方(承包商):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就机房建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:____________________机房建设工程2.工程地点:____________________3.工程内容:包括但不限于机房基础设施建设、设备安装调试、系统集成等。二、工期1.开工日期:____________________2.竣工日期:____________________3.总工期:________日历天三、合同价款及支付方式1.合同总价款:人民币(大写)____________________元整(____________________元)。2.支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付时间和比例见附件。四、双方权利和义务1.甲方权利和义务:(1)提供施工所需的场地、水电等条件;(2)按约定支付合同价款;(3)对乙方施工过程进行监督;(4)验收合格后的工程享有使用权。2.乙方权利和义务:(1)按照合同约定进行施工,确保工程质量;(2)接受甲方的监督和管理;(3)按时完成工程并交付甲方验收;(4)对工程保修期内出现的问题负责修复。五、违约责任1.若甲方未按约定支付合同价款,每逾期一日,应按未付款项的____向乙方支付违约金。2.若乙方未按约定工期完工,每逾期一日,应按合同总价款的____向甲方支付违约金。3.若因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应负责无偿修复并承担由此造成的损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、附则1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。3.未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(业主):(盖章)法定代表人授权代表:____________________签订日期:____________________乙方(承包商):(盖章)法定代表人授权代表:____________________签订日期:____________________机房建设工程施工合同(6)机房建设工程施工合同甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方机房建设工程项目(以下简称“本项目”)的施工事宜,达成如下合同:一、工程概况1.1工程名称:机房建设工程项目1.2工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 投标委托书(15篇)
- 建筑工程施工项目承包合同书
- 细胞-乳腺癌课件
- 马来酸麦角新碱联合卡前列素氨丁三醇治疗高危产后出血倾向二次剖宫产产妇的效果
- 中国企业智能化成熟度报告(2024) -企业智能化转型进入2.0时代
- 广东省中山市高考语文模拟试题(含答案)
- 2025年养老行业前景与未来发展趋势预测
- 2024年食品行业食品安全管理体系认证合同
- 餐厅供货协议合同协议范本模板
- 汽车修理厂承包合同模板
- 输变电工程监督检查标准化清单-质监站检查
- 【超星学习通】马克思主义基本原理(南开大学)尔雅章节测试网课答案
- 2024年中国工业涂料行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告(智研咨询发布)
- 化工企业重大事故隐患判定标准培训考试卷(后附答案)
- 工伤赔偿授权委托书范例
- 食堂餐具炊具供货服务方案
- 唯物史观课件
- 冀教版五年级上册英语全册单元测试卷(含期中期末试卷及听力音频)
- 信息资源管理(马费成-第三版)复习重点
- 邮轮外部市场营销类型
- GB/T 42460-2023信息安全技术个人信息去标识化效果评估指南
评论
0/150
提交评论