2024年工程装修合同格式范本（4篇）

第2页共2页2024年工程装修合同格式范本包方(简称甲方)_____承包方(简称乙方)_____甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：__________________________________。2、住房结构：房型房厅_____套，施工面积____平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)5、工期：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，工期____天。二、工程价款及结算的约定工程总价款：￥____元，大写(人民币)_____详见本合同装修工程报价单。三、关于材料供应的约定_____。四、关于工程质量及验收的约定_____。五、有关安全生产和防火的约定_____。六、其它事项_____。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工____天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期____天，支付____元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期____天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、合同留存本合同_____式份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____签订日期：____年____月____日2024年工程装修合同格式范本（2）委任单位：施工单位：经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目内容：四、工程期限本工程自____年____月____日至____年____月____日完工。五、工程造价为人民币：六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：代表人：乙方单位(盖章)：代表人：日期：签订合同地点：2024年工程装修合同格式范本（3）工程装修合同甲方（委托方）：姓名/公司名称：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名/公司名称：地址：联系电话：鉴于以下双方自愿达成以下条款，以保证装修工程的顺利进行，特订立本合同。第一条合同目的甲方委托乙方进行装修工程，乙方应按照甲方的要求和合同约定完成装修工程。第二条工程内容1.装修工程项目：详细描述装修项目、工程范围、施工图纸等。2.施工地点：详细描述装修工程的具体地址。3.施工周期：约定工程开始和完成的时间。第三条价格和支付方式1.总工程价款：详细描述装修工程的总价款，并注明包含的税费。2.付款方式：约定甲方支付工程款项的方式和时间节点。例如：预付款、工程进度款等。3.保留或扣除款项：约定甲方和乙方在工程期间或完成后可能发生的款项保留或扣除。第四条施工责任和要求1.乙方应按照甲方要求完成装修工程，并确保质量符合国家相关标准。2.乙方应确保施工期间的安全和卫生，并妥善保管工地和甲方财产。3.乙方应负责选用质量可靠的材料，并对施工工艺进行合理安排。第五条违约责任1.如有一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。2.如乙方不能按时履行合同，甲方有权解除合同，同时要求乙方支付违约金。3.如甲方不能按时支付相应款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付相应款项。第六条分包和转包1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将本合同项下的工作分包或转包给第三方。2.如乙方需要分包或转包的，应提前向甲方书面申请，并经得到甲方的同意后方可执行。第七条保修期1.乙方应提供装修工程的保修期，并针对各项工程提供相应的保修服务。2.如在保修期内有任何质量问题，乙方应及时进行维修和处理，并承担维修费用。第八条纠纷解决双方若因履行本合同发生任何纠纷，应协商解决。协商不成的，可向有关法院提起诉讼。第九条合同变更如双方在履行过程中遇到特殊情况需要调整合同内容，应经双方协商一致后修改合同。第十条合同解除1.如甲方需要解除合同，应提前书面通知乙方，并支付乙方合理费用。2.如乙方需要解除合同，应提前书面通知甲方，并重新评估尚未完成的工作费用。第十一条附则1.本合同自双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工并且工程结算完毕。2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：（签字）：（日期）：乙方（承包方）：（签字）：（日期）：2024年工程装修合同格式范本（4）合同编写日期：2024年月日合同编号：2024-XXXXX甲方：（公司名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程装修公司名称）地址：联系人：联系电话：经甲乙双方协商一致，就下述工程进行装修，达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程内容：包括但不限于室内装修、水电改造、墙面装饰、地面铺装、厨房、卫生间等装修工程，具体详见附录A工程清单。二、工程期限2.1开工时间：2.2完工时间：2.3工期延误(a)若甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同金额的每天1%支付给乙方作为违约金。(b)若乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同金额的每天1%支付给甲方作为赔偿金。三、质量标准3.1质量标准：工程装修质量应符合国家相关标准，并且达到相应行业的良好水平。3.2材料选择：乙方应使用符合国家标准的环保、无毒、无辐射的建筑材料，确保施工品质。3.3检查验收：甲方有权对装修工程进行检查验收，若发现存在质量问题，乙方应在收到书面通知后及时进行整改。四、费用支付4.1总装修费用：（具体金额）4.2支付方式：(a)甲方应在签订合同之日起支付装修费用的30%作为预付款。(b)甲方应在乙方完成工程60%时支付装修费用的40%作为第二次支付。(c)甲方应在乙方完成工程100%时支付剩余装修费用的30%作为最后一次支付。五、保证事项5.1装修质量保证：乙方承诺装修工程质量保证期为两年，若在此期间内出现质量问题，乙方应负责免费处理，并承担由此产生的材料和人工费用。5.2法律责任：双方承诺遵守国家相关法律法规，并承担由此产生的法律责任。5.3保险事项：乙方应投保相应的装修工程责任保险，以确保工程期间的安全和保障甲方的利益。六、违约责任6.1甲方违约：若甲方未按照合同约定支付费用或提供必要的配合，甲方应向乙方支付违约金。6.2乙方违约：若乙方未按照合同约定完成工程或履行其他义务，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此产生的其他损失。七、争议解决7.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。若协商未能达成一致，争议应提