农村自建房安全合同常用版

农村自建房安全合同常用版合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（农村自建房业主）：1.姓名（或名称）：____________________2.身份证号码（或营业执照号码）：____________________3.地址：____________________4.联系人：____________________5.联系电话：____________________乙方（施工方）：1.姓名（或名称）：____________________2.身份证号码（或营业执照号码）：____________________3.地址：____________________4.联系人：____________________5.联系电话：____________________鉴于甲方拥有位于____省____市____县____乡镇____村的自建房建设需求，并委托乙方进行施工，为确保施工过程中自建房的安全性、合理性和合规性，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条施工范围与要求1.1乙方应按照甲方的要求，施工建设位于____省____市____县____乡镇____村的自建房，工程内容包括但不限于地基与基础、主体结构、屋面、墙面、地面、给排水、供电、供暖、通风与空调、消防等。1.2乙方应按照国家和地方关于农村自建房建设的相关法律、法规、规范和标准进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制符合甲方的要求。1.3乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，如有特殊情况需提前或延期完成，乙方应提前通知甲方，并征得甲方书面同意。第二条施工质量2.1乙方应严格按照施工图纸、施工方案和施工技术标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。2.2乙方应保证所使用的建筑材料、构配件和设备的质量，不得使用劣质、过期、变质的产品。2.3乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量合格。第三条安全生产3.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格执行施工现场安全生产管理制度，确保施工现场的安全。3.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工过程中的安全。3.3乙方应配备足够的安全生产管理人员和专职安全员，对施工现场进行全面安全管理。3.4乙方应按照合同约定，为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并承担相应费用。第四条工程价款与支付4.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（4）剩余工程价款，甲方应在质保期满后无息支付给乙方。4.3乙方应开具合法、正规的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第五条工期延误5.1由于乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。5.2由于不可抗力等非乙方原因导致工期延误，乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交相关证明材料，经甲方确认后，工期相应顺延。第六条质保与维修6.1乙方应按照合同约定，对施工的工程提供____年的质保期。6.2在质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行处理，否则甲方有权自行处理，并有权从质保金中扣除相应费用。6.3质保期满后，如工程出现非人为损坏的问题，乙方应按照合同约定提供有偿维修服务。第七条合同的变更与解除7.1合同履行过程中，甲乙双方如需变更或解除合同，应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。7.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除部分的内容，向甲方支付相应的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本一、附件列表：1.农村自建房设计图纸2.施工方案3.施工技术标准4.建筑材料、构配件和设备清单5.安全生产管理制度6.施工现场安全生产检查记录7.施工人员名单和安全培训记录8.工程进度报告9.工程质量检查记录10.质保服务承诺二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于工期延误违约。2.乙方使用劣质、过期、变质的建筑材料、构配件和设备，属于质量违约。3.乙方未按照国家和地方安全生产法律法规进行施工，属于安全生产违约。4.乙方未按照合同约定支付工程价款，属于支付违约。5.乙方未按照合同约定提供质保和维修服务，属于质保违约。三、法律名词及解释：1.农村自建房：指农村居民在自有土地上建设的住宅。2.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。3.质量违约：指工程质量不符合合同约定或相关法律法规要求。4.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障人员安全和工程安全。5.质保期：指乙方对工程提供的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，乙方应立即采取措施加快进度，并与甲方沟通协商。2.遇到质量问题，乙方应立即整改，并根据情况承担维修或赔偿责任。3.遇到安全生产问题，乙方应立即停工整改，并报告甲方。4.遇到支付问题，乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。5.遇到质保和维修问题，乙方应按照合同约定提供服务。五、所有