承包合同终止范本版

承包合同终止范本版合同编号：__________合同终止范本版名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于：3.双方现经友好协商，同意终止原合同的履行；4.双方为了明确终止原合同后的权利义务，达成如下协议。第一条终止事项1.1本合同签订之日起，原合同终止履行。1.2双方不再享有原合同项下的权利和义务。第二条终止后的处理2.2双方应互相配合，办理相关手续，确保终止合同的顺利进行。2.3终止合同后，乙方应向承包人支付原合同约定的终止合同费用。具体金额、支付方式等事项，双方另行协商确定。第三条保密条款3.1双方同意，在签署本合同及原合同期间，任何一方获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，均应予以严格保密。3.2保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止履行之日止。第四条法律适用及争议解决4.1本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决等事项，适用中华人民共和国法律。4.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第五条其他条款5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.承包合同原合同2.终止合同费用支付证明3.商业秘密、技术秘密保密协议4.法院诉讼申请书二、违约行为及认定：1.甲方未按照原合同约定完成工程，乙方未按照原合同约定支付工程款项。2.甲方未按照原合同约定时间交付工程，乙方未按照原合同约定时间支付工程款项。3.甲方未按照原合同约定质量完成工程，乙方未按照原合同约定质量支付工程款项。4.双方在合同履行过程中发生争议，未能通过友好协商解决。三、法律名词及解释：1.承包人：指承担完成工程任务，向发包人提供工程成果的一方。2.发包人：指委托承包人完成工程任务，接受工程成果并支付价款的一方。3.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的信息。4.技术秘密：指不为公众所知悉，具有技术价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息。5.违约行为：指合同当事人违反合同约定，致使合同无法履行或者造成对方损失的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方应友好协商，合理调整工程进度。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，乙方应及时通知甲方，甲方应在约定的时间内予以修复。如甲方未按约定时间修复或修复后仍存在质量问题，乙方有权要求甲方承担违约责任。3.合同争议解决：双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。五、所有应用场景：1.承包人（甲方）与发包人（乙方）签订承包合同，约定完成某项工程，乙方支付相应价款。2.双方在合同履行过