全新给排水管道施工合同

全新给排水管道施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为新建项目需要进行给排水管道施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方给排水管道施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：给排水管道施工，包括但不限于管道铺设、连接、检查、试验、维修及拆除等。1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人材机费用、管理费、利润等，除非甲方书面同意，乙方不得以任何形式向甲方追加费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。三、工程期限3.1工程预计开工日期：__________3.2工程预计竣工日期：__________3.3乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求及时整改，直至验收合格。4.3工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自验收合格之日起算，为期__________年。五、违约责任5.1乙方如未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方如未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期到期之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格和采购合同4.工程量清单和报价单5.工程验收标准和质保期服务承诺6.法律法规要求的各类证书和批准文件7.双方签署的补充协议和修改文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。4.甲方擅自变更合同内容，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：新建项目业主或代表业主的合法主体。2.乙方：承担给排水管道施工的合法主体。3.合同价款：合同约定的工程总价。4.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。5.滞纳金：未按约定时间支付款项应支付的违约金。6.质保期：工程验收合格后，乙方对工程提供的质量保证期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，质保期内免费维修。3.付款争议：查阅合同条款，协商解决，必要时可申请法律途径。4.合同变更：双方协商一致，签订补充协议。5.法律纠纷：提交法院审理，根据判决执行。五、所有应用场景：1.新建住宅小区给排水系统施工。2