2024建筑装饰装修工程施工合同范本

2024建筑装饰装修工程施工合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同双方的权利和义务2.1业主的权利和义务2.1.1业主应按约定的时间和要求向承包商提供施工场地，并保证施工场地的安全和畅通。2.1.2业主应按约定的时间和要求向承包商支付工程进度款和尾款。2.1.3业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。2.1.4业主应协助承包商办理工程所需的各种审批手续。2.1.5业主应承担因自身原因导致工程延期、停工、窝工等损失。2.2承包商的权利和义务2.2.1承包商应按合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程。2.2.2承包商应按约定的时间和要求向业主提交工程进度报告和工程款申请。2.2.3承包商应承担因自身原因导致工程延期、停工、窝工等损失。2.2.4承包商应承担工程质量保证期内的一切质量问题。2.2.5承包商应按约定承担工程保险和税费。三、合同价格3.1工程总价：__________元（大写：__________元整）。3.2价格调整：双方同意，合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，可按合同约定的价格调整机制进行调整。四、合同工期4.1工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计__________天。4.2工期延误：双方同意，如因不可抗力等因素导致工程延期，应按合同约定的工期延误条款办理。五、质量标准5.1工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规定的要求。5.2工程验收：双方应按约定的验收程序进行工程验收，工程验收合格后，业主应支付尾款。六、付款方式6.1预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的30%作为预付款。6.2进度款：工程进度达到合同约定的比例后，业主向承包商支付相应比例的工程进度款。6.3尾款：工程验收合格并办理验收手续后，业主向承包商支付剩余的70%工程总价款。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金计算：违约金为本合同总价款的__________%。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程设计文件、施工图纸、技术要求等。一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术要求

4.工程预算书

5.工程进度计划

6.材料采购合同

7.施工人员名单

8.安全生产管理制度

9.质量保证书

10.相关法律法规文件二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按合同约定的工期完成工程。

2.工程质量不符合约定：工程质量未达到国家现行标准、规范、规定的要求。

3.支付款项延误：未按合同约定的时间支付预付款、进度款或尾款。

4.施工安全不符合规定：施工现场安全管理不到位，发生安全事故。

5.侵权行为：侵犯对方合法权益，如泄露商业秘密等。三、法律名词及解释：

1.建筑装饰装修工程施工合同：双方为完成建筑装饰装修工程而达成的明确双方权利义务的协议。

2.工期：合同约定的工程完成时间。

3.质量：工程符合国家现行标准、规范、规定的要求。

4.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。

5.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：协商确定延期时间，并根据约定办理工期延误条款。

2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍。

3.支付款项问题：严格按照合同约定的付款时间和比例支付款项。

4.安全事故：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训和检查。

5.侵权行为：立即停止侵权行为，赔偿损失，签订保密协议。五、所有应用场景：

1.新