2024年一级建造师之一建工程法规考试题库及参考答案【夺分金卷】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库第一部分单选题(300题)1、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。2017真题

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】：A

2、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

【答案】：D

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是().（2012）

A.建设用地使用权

B.地役权

C.相邻权

D.宅基地使用权

【答案】：B

4、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则()。

A.该投标文件应作否决投标处理

B.该报价降低了工程造价，应当提倡

C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

【答案】：A

5、（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是（）。

A.投标文件逾期送达的,可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况

【答案】：D

6、禁止总承包单位将工程（）。

A.分包给不具备相应资质条件的单位

B.再分包

C.全部自行完成

D.分包给两个以上分包商

【答案】：A

7、甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由成立的是()。

A.变化后的联合体削弱了竞争

B.丙公司是资格预审后增加的成员，相关投标无效

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低标准

【答案】：B

8、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行

A.履行合同时履行地的价格

B.订立合同时履行地的价格

C.履行合同时订立地的价格

D.订立合同时订立地的价格

【答案】：B

9、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《民法典》规定，甲、乙之间的买卖合同因()。

A.胁迫而无效

B.胁迫而可撤销

C.显失公平而无效

D.欺诈而可撤销

【答案】：B

10、建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是（）。

A.监理单位

B.施工单位

C.建设单位

D.代理单位

【答案】：C

11、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。2016

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

【答案】：D

12、根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。2017

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

【答案】：C

13、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的（）人民法院管辖。

A.基层

B.派出法庭

C.中级

D.高级

【答案】：C

14、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

15、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，.总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉要求确认该分包合同无效。根据国相关法律规定，人民法院()。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B.不予受理；

C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合同效力，确认合词无效后受理

【答案】：B

16、建筑工程一切险的（）是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。

A.投保人

B.被保险人

C.保险人

D.受益人

【答案】：B

17、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（）。

A.立即如实上报事故

B.立即启动事故应急预案，组织抢救

C.立即妥善保护事故现场及相关证据

D.立即组织事故调查

【答案】：D

18、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测

【答案】：C

19、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

20、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是（）。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

21、关于劳动合同效力的说法,正确的是（）。

A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间

【答案】：A

22、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。

A.浅基坑工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.高大模板工程

【答案】：D

23、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

【答案】：C

24、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

【答案】：D

25、工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A.总经理

B.部门经理

C.项目经理

D.安全经理

【答案】：C

26、《大气污染防治法》规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过()的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.六个月

【答案】：C

27、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。

A.小张取得该房屋的所有权

B.小王必须收回房屋并向小李交付

C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任

D.小李与小王签订的合同有效

【答案】：B

28、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。

A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

【答案】：C

29、下列人员中，依法不能作为证人的是（）。

A.未成年人

B.不能正确表达意思的人

C.监狱中羁押的犯人

D.聋哑人

【答案】：B

30、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（）。

A.建设单位的安全责任

B.工程监理单位的安全责任

C.施工单位的安全责任

D.勘察、设计单位的安全责任

【答案】：C

31、下列属于企业所得税征税收入的是()。

A.财政拨款

B.利息收入

C.依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金

D.国务院规定的其他不征税收入

【答案】：B

32、某建筑施工企业2018年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1年。2018年7月1日，由于资金紧张，建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018年7月10日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从()开始对脚手架拥有所有权。

A.2018年6月1日

B.2018年7月1日

C.2018年7月10日

D.2019年6月1日

【答案】：C

33、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.建设行业协会

D.人事部或其授权机构

【答案】：A

34、关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。2014

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

【答案】：B

35、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。

A.不服行政机关作出的行政处分

B.不服行政机关作出的行政处罚决定

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D.不服地方人民政府颁布的规章

【答案】：B

36、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是()。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

【答案】：B

37、安全生产中，从业人员的知情权是指（）。

A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力

B.获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

【答案】：C

38、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标

【答案】：B

39、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

40、根据《民法典》,为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于()。

A.土地所有权

B.土地处分权

C.担保物权

D.地役权

【答案】：D

41、下列事项中，行政许可易引发行政纠纷的原因在于（）。

A.行政处罚超越职权

B.适用法律错误

C.行政机关的行政不作为

D.事实认定错误

【答案】：C

42、有关总分包的责任承担说法不正确的是（）

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任

【答案】：D

43、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【答案】：A

44、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是()。

A.厂房

B.正在建设的建筑工程

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

【答案】：D

45、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是()。

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人

B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

【答案】：B

46、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由()承担。

A.甲施工单位

B.乙建设单位

C.甲施工单位和刘某

D.甲施工单位和乙建设单位

【答案】：A

47、关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

48、以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：C

49、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。

A.注册建造师享无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

【答案】：B

50、甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。

A.甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

【答案】：D

51、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理

【答案】：C

52、投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金可不予返还的是()。

A.招标人终止招标的

B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的

C.投标截止后投标人撤销投标文件的

D.投标人未中标的

【答案】：C

53、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是()

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

54、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【答案】：A

55、各类施工作业需要排水的,由()申请领取排水许可证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.B或C都可以

【答案】：A

56、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是()。

A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任

B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备

C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】：D

57、关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产

B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】：B

58、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限

【答案】：D

59、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是（）过程。

A.质证

B.认证

C.举证

D.保全

【答案】：B

60、关于城镇土地使川税每平方米年税额的说法,正确的有（）。

A.大城市1.5~40元

B.中等城市12~30元

C.小城市0.9~25元

D.县城、建制镇、工矿区0.6~12元

【答案】：D

61、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

【答案】：C

62、关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】：B

63、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A.发包人代表

B.专业监理工程师

C.兼职安全巡查员

D.建设工程安全生产监督站

【答案】：C

64、建设单位应自建设项目投人试生产之日起()个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

65、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】：A

66、关于行政行为特征的说法,正确的是()。2017真题

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

【答案】：B

67、2013年3月15日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁的方式解决争议。对此，以下说法正确的是()。

A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理

B.劳动仲裁委员会应当受理

C.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受理

【答案】：B

68、甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为（）。

A.10年

B.20年

C.30年

D.50年

【答案】：B

69、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】：D

70、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。

A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期

C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证

D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证

【答案】：A

71、下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

【答案】：A

72、（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署

B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档

C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系

【答案】：B

73、下列属于行政强制措施的是()。

A.排除妨碍、恢复原状

B.拍卖查封的场所

C.限制人身自由

D.划拨存款

【答案】：C

74、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。

A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力

B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担

C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更

D.材料商行使的是合同的任意变更权

【答案】：D

75、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在（）的业务范围内承揽工程。

A.企业授权

B.其资质等级许可

C.工商登记

D.公司章程规定

【答案】：B

76、根据《征收教育费附加的暂行规定》,教育费附加率为（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】：A

77、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,已取得安全生产许可证的施企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产,并处罚款

C.撤销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

78、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为()年。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

79、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确的是()。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

80、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是()。

A.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，拆除、改动方案应当由施工单位制定

B.未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水

C.各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证

D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

【答案】：A

81、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在埤

D.建设工程所在地

【答案】：A

82、施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（??）。

A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施

B.在施工现场入口处设置明显的安全警示标志

C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内

D.施工现场应制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度

【答案】：C

83、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是()。

A.需要向县级以上环境保护部门备案

B.需要县级以上环境保护部门批准

C.需要向县级以上建设行政主管部门备案

D.需要向县级以上人民政府批准

【答案】：B

84、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《民法典》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：D

85、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.实际施工人可以以转包人为被告起诉

C.人民法院可以追加转包人为本案当事人

D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

【答案】：A

86、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。2017

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

87、（2020年真题）关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）

A.可以在建设监理企业从事管理活动

B.只能担任大型工程施工项目负责人

C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.担任施工项目负责人期间一律不得更换

【答案】：A

88、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()。

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同

D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

【答案】：A

89、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

【答案】：D

90、人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

91、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在幵工的3曰前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

92、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

93、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

【答案】：A

94、签订仓储合同后。仓储物出现变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全时，保管人应当（）

A.及时通知上级领导并做出处置方案

B.自行处理仓储物

C.催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置

D.转移仓储物，并加收费用

【答案】：C

95、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法

B.该代理行为的后果应由被代理人承担

C.该代理行为的后果应由代理人承担

D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

【答案】：D

96、下列各项中,关于执行的申请和移送,说法不正确的是（）。

A.调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行

B.对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行

C.被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行

D.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以向人民法院起诉,但不得再行仲裁解决纠纷

【答案】：D

97、甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

98、（2019年真题）当事人提出证据证明存在下列情形的,人民法院应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

【答案】：A

99、根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和()签名。

A.审判人员

B.当事人

C.陪审员

D.院长

【答案】：A

100、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B

101、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.有期徒刑

B.警告

C.没收违法所得

D.拘留

【答案】：A

102、工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。（2012）

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.建议性标准

D.强制性标准

【答案】：D

103、下列保险中，属于强制性保险的是（）.

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

104、依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由（）依法给予治安管理处罚。

A.公安机关

B.所在地人民政府

C.人民法院

D.人民检察院

【答案】：A

105、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）

A.建设行政主管部门

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部门

【答案】：D

106、建筑物倒塌造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

【答案】：C

107、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的()。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

108、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知对方合同被解除，这属于（）。

A.约定解除合同

B.法定解除合同

C.地点解除合同

D.期限解除合同

【答案】：A

109、注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在（）年内有效。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

110、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

111、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】：D

112、关于施工合同解除的说法,正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除

B.承包人将包的工程转包,发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除

【答案】：B

113、某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期幵工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在()幵工。（2015）

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1曰

D.2014年11月1曰

【答案】：D

114、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。(2015真题)

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C

115、下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是()。

A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

D.不同投标人的投标文件相互混装

【答案】：A

116、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。☆2014真题

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

117、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

118、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是()。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D

119、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有()。

A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告

B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查

D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报

E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查

【答案】：B

120、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（）。

A.缺席判决

B.按撤诉处理

C.中止审理

D.终止审理

【答案】：A

121、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。

A.责令其限期改正

B.对其处20万元以上50万元以下的罚款

C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任

D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任

【答案】：C

122、国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。（2014）

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批

【答案】：D

123、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件（）。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

【答案】：A

124、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则()。

A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册

C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册

D.丁在2个单位申请注册，可以注册

【答案】：C

125、开标应当在招标文件确定的（）时间公开进行。

A.提交投标书的同一

B.提交投标文件截止时间的同一

C.提交投标文件后的最短

D.提交投标文件截止后的一段

【答案】：B

126、关于联合体共同承包的说法，正确的是()。（2012）

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】：C

127、关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

【答案】：C

128、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

129、《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门()。

A.责令改正

B.处以罚款

C.申请人1年内不得再次申请注册

D.申请人3年内不得再次申请注册

【答案】：C

130、关于法人的说法，正确的是()。2016

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

131、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。

A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩

B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构

C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项

D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

【答案】：B

132、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

【答案】：D

133、建设法的主体由（）构成。

A.法律、行政法规、部门规章、地方规章

B.建设法律、建设行政法规

C.行政法、民法商法

D.行政法、民法商法、经济法、社会法

【答案】：B

134、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》,电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.部分承诺

D.新要约

【答案】：D

135、《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

136、关于工伤保险的说法,正确的是

A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

【答案】：B

137、某小区工程在验收时，发现屋面楼板出现裂缝，后经鉴定确认由于设计混凝土配筋不符合要求造成的，则()。

A.应由施工单位承担维修责任，施工单位维修后，向设计单位索赔

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修和承担费用

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】：D

138、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.国有土地使用权出让合同

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

139、根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】：A

140、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是()。

A.自保险办理之日起到危险工作结束之时

B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日

C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日

D.自项目开工之日到工程交付使用之日

【答案】：B

141、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。

A.生产企业资质证明

B.生产企业营业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

【答案】：C

142、仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

【答案】：B

143、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。2016

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

144、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.支付工程款请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

145、下列关于行政法规签发的表述中，正确的是()。

A.行政法规由国家主席签署主席令公布

B.行政法规由国务院总理签署国务院令公布

C.行政法规由国家发改委主任签署命令公布

D.行政法规由住建部部长签署命令公布

【答案】：B

146、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签订了购房合同，2月10号进行房屋变更登记，下列说法正确的是()。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更

【答案】：D

147、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重，则应当要求施工单位()。

A.暂停施工，并及时报告建设单位

B.暂停施工，并及时报告安全行政主管部门

C.整改，并及时报告建设单位

D.整改，并及时报告安全行政主管部门

【答案】：A

148、行政处分的方式是（）。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.记过、撤职、开除等

【答案】：D

149、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】：C

150、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。

A.10月1日

B.10月8日

C.10月9日

D.10月10日

【答案】：B

151、关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

【答案】：B

152、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外()。

A.同一工程相邻分段发包

B.经发包方同意的

C.因不可抗力必须同时担任的

D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天

【答案】：A

153、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2018真题

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】：B

154、甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间（）

A.合同已经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

【答案】：B

155、监理单位受建设单位的委托对施工单位的行为进行监督管理，如果施工单位为了感谢监理工程师帮助其处理了结构难点处理问题，支付给监理工程师部分奖金，这种做法根据规定属于（）。

A.监理工程师协助施工单位解决问题得到奖金是应该的

B.工程监理单位与被监理工程的承包单位不得有利害关系，此事不符合规定

C.干了工作得到奖金不属于有利害关系

D.只要建设单位同意监理工程师可以得到该奖金

【答案】：B

156、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，事后乙分包单位应提出（）主张来切实保护自己合法权益。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】：D

157、《固体废物污染环境防治法》规定，工程（）应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：C

158、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是（）。

A.原价返还

B.溢价返还

C.赔偿返还

D.折价返还

【答案】：D

159、下列法律责任的承担方式中，属于民事责任的是()。

A.罚金

B.排除妨碍

C.没收财产

D.没收违法所得

【答案】：B

160、仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括（）。

A.独立性

B.公权性

C.保密性

D.自愿性

【答案】：B

161、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是()。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

162、下列属于防止地下水污染的具体规定的是（）。

A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B.禁止在水体清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆和容器

C.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

D.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

【答案】：C

163、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：A

164、下列知识产权保护期说法，错误的是()。

A.发明专利保护期为提出申请后20年

B.注册商标保护期为核准后10年

C.著作权保护期为作品发表后50年

D.计算机软件归属于法人的，保护期为首次发表后50年

【答案】：C

165、下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

【答案】：C

166、关于人身保险合同的说法，正确的是()。

A.只能由被保险人与保险人订立

B.可以以诉讼的方式要求投保人支付保费

C.受益人可以由被保险人指定

D.人身保险包括人寿保险和健康保险两种

【答案】：C

167、关于听证的表述中，不正确的是（）。

A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用

B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证

C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利

D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证

【答案】：A

168、下列标准属于强制性国家标准的有()

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的环境保护标准

C.工程建设重要的行业专用的试验标准

D.工程建设通用的试验标准

【答案】：B

169、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是()。

A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程

B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

C.外资少于50％，由中国建筑企业独立实施建设项目

D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽

【答案】：C

170、关于国家所有的文物的说法，正确的是()。

A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变

【答案】：C

171、甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。

A.360

B.370

C.380

D.390

【答案】：A

172、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方5000元人民币检查费，用于补贴安全检查人员的午餐，其行为（）。

A.合法，符合权利与义务相一致的原则

B.合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐

C.不合法，不可以收取任何费用

D.不合法，只有被检查单位同意才可以收取

【答案】：C

173、关于核验施工许可证的说法，正确的是()。

A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验

C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证

D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验

【答案】：A

174、根据《节约能源法》规定，下列说法，不正确的是()。

A.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

B.任何单位不得对能源消费实行包费制

C.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，必须拆除

【答案】：D

175、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头同意仲裁

【答案】：D

176、注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

【答案】：B

177、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.可转让的股份

C.债券

D.房屋所有权

【答案】：D

178、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()。2017

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B

179、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是

A.不得进行新建、扩建活动,除必要的基础设施和公共服务设施除外

B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】：C

180、下列某建筑公司的工作人员中,有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年,并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同,但因公负伤不能从事原工作的李某

【答案】：D

181、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任

D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

【答案】：D

182、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议

D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议

【答案】：C

183、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A.2004年3月1日

B.2004年3月20日

C.2004年3月10日

D.2004年3月18日

【答案】：C

184、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为()万元。

A.1020

B.1010

C.1000

D.990

【答案】：A

185、某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.承诺邀请

【答案】：B

186、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于（）到期。

A.2011年3月10日

B.2012年3月10日

C.2013年3月i0日

D.2014年3月10日

【答案】：B

187、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。2017真题

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

188、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效,则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

【答案】：D

189、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。2014

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

【答案】：A

190、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者结合所提出的始于实用的新的技术方案成为（）（2013）

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案

【答案】：B

191、（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

【答案】：A

192、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。（2014）

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

193、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡

B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失120万

D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡

【答案】：C

194、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

195、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

196、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

【答案】：A

197、《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。

A.许可

B.赔偿

C.执行

D.处罚

【答案】：C

198、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取（）

A.建设工程施工许可证

B.建设工程监理许可证

C.建设工程设计许可证

D.建设工程施工管理证

【答案】：A

199、关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】：D

200、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

201、下列关于工程监理的说法中正确的是（）。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.工程监理单位可以依法分包监理业务

C.监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系

D.监理合同是监理单位的监理依据之一

【答案】：C

202、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日