2024建筑外架施工合同范本

2024建筑外架施工合同范本合同编号：__________鉴于委托方为进行建筑工程的需要，同意承包方进行建筑外架施工，双方经协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5工程预算：__________第二条施工工期2.1计划开工日期：__________2.2计划竣工日期：__________2.3工期延误：如非承包方原因导致工期延误，应当按照合同约定承担违约责任。第三条质量标准3.1工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。3.2工程质量保证期为：__________个月。3.3工程验收不合格的，承包方应按照委托方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。第四条合同价格及支付4.1合同总金额为：__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式：（1）合同签订后，委托方支付合同总金额的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，委托方支付合同总金额的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，委托方支付合同总金额的__________%作为尾款。4.3支付时间及方式：__________第五条承包方的义务5.1承包方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。5.2承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范要求进行施工。5.3承包方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全。5.4承包方应承担施工过程中的环境保护责任，确保施工对环境的影响降至最低。第六条委托方的义务6.1委托方应按照合同约定支付合同价款。6.2委托方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。6.3委托方应协助承包方办理施工所需的相关手续。6.4委托方应按照合同约定提供施工图纸、技术要求等相关资料。第七条违约责任7.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。7.2因不可抗力原因导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼期间，双方应继续履行合同，除非有法院order否则不停止施工。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条合同附件10.1施工图纸及技术要求10.2工程预算书10.3施工方案10.4其他与合同有关的文件甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.施工图纸及技术要求

2.工程预算书

3.施工方案

4.其他与合同有关的文件二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按照合同约定的工期完成施工任务。

2.工程质量不符合标准：工程验收不合格，未达到国家相关法律法规、行业标准和规范要求。

3.支付违约：未按照合同约定的时间及方式支付合同价款。

4.未提供施工所需基础设施：委托方未提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

5.未协助办理施工手续：委托方未协助承包方办理施工所需的相关手续。

6.未提供施工图纸等技术资料：委托方未按照合同约定提供施工图纸、技术要求等相关资料。三、法律名词及解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.违约金：一方违约时，向守约方支付的赔偿金，按合同总金额的一定比例计算。

3.工程验收：对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定和国家相关标准。

4.工期延误：因承包方原因导致工程进度滞后于合同约定的时间。

5.环境保护责任：在施工过程中，采取措施防止污染环境，保护生态环境。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：如遇到不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商延期，并根据实际情况调整工程进度计划。

2.工程质量问题：发现工程质量不符合标准，应及时要求承包方整改，必要时可请第三方专业机构进行评估和修复。

3.支付问题：如委托方未按时支付合同价款，承包方可催告委托方支付，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。

4.施工手续问题：如委托方未协助办理施工手续，承包方可催告委托方办理，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。

5.施工图纸等技术资料问题：如委托方未提供施工图纸等技术资料，承包方可催告委托方提供，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于建筑外架施工的工程合同。

2.适用于委托方为进行建筑工程的需要，同意承包方进行建筑外架施工的场景。