简单建筑施工合同_第1页
简单建筑施工合同_第2页
简单建筑施工合同_第3页
简单建筑施工合同_第4页
简单建筑施工合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

简单建筑施工合同合同编号:__________地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于甲方为建设工程的需要,拟委托乙方进行相关建筑施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,就甲方委托乙方进行建筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程质量标准:__________1.6工程工期:自__________至__________(具体开工日期和竣工日期以双方另行约定的《开工通知》和《竣工验收报告》为准)。二、乙方的义务和责任2.1乙方应按照甲方的要求,完成施工图设计、施工组织设计、施工方案、施工预算等相关工作。2.2乙方应严格按照国家和行业标准进行施工,确保工程质量符合合同约定的质量标准。2.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方应承担施工过程中产生的安全责任,确保施工安全无事故。2.5乙方应承担施工过程中的环境保护责任,确保施工过程中不对环境造成污染。2.6乙方应按照甲方的要求,提供相关施工资料和工程验收报告。三、甲方的义务和责任3.1甲方应按照合同约定,向乙方支付工程价款。3.2甲方应对乙方提供的施工图纸、方案等资料进行审查,并提出审查意见。如甲方对乙方提供的资料有异议,乙方应根据甲方的要求进行修改。3.3甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付工程进度款。3.4甲方应按照合同约定,向乙方提供施工场地、施工用水、用电等施工条件。3.5甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督,并提出监督意见。四、工程价款及支付方式4.1本工程合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。4.2甲方按照乙方提交的工程进度款申请,按合同约定的时间节点支付工程进度款。4.3工程竣工验收合格后,甲方应在验收报告签署之日起__________日内向乙方支付尾款。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的质量标准、工期完成工程的,甲方有权要求乙方承担违约责任。5.2甲方未按照合同约定的时间节点支付工程进度款和尾款的,乙方有权要求甲方承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日起失效。7.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工组织设计3.施工方案4.施工预算5.工程进度款申请6.工程验收报告7.施工许可证8.安全生产许可证9.环保审批文件10.其他与工程相关的资料和文件二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定的质量标准、工期完成工程的,属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的时间节点支付工程进度款和尾款的,属于违约行为。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工用水、用电等施工条件的,属于违约行为。4.乙方未按照甲方的要求进行施工,导致工程延期或质量不符合合同约定的,属于违约行为。5.乙方未承担施工过程中的安全责任,导致安全事故发生的,属于违约行为。6.乙方未承担施工过程中的环境保护责任,导致环境污染发生的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指委托乙方进行建筑施工的一方。2.乙方:指接受甲方委托进行建筑施工的一方。3.工程:指合同约定的施工项目。4.工程质量标准:指合同约定的工程质量要求。5.工期:指合同约定的工程开工日期至竣工日期的时间段。6.工程价款:指合同约定的乙方完成工程应得的支付款项。7.违约行为:指合同一方未履行合同约定的义务或违反合同约定的行为。8.违约责任:指违约方因违约行为应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度款支付问题:如甲方未按时支付工程进度款,乙方可以与甲方沟通,要求按时支付。如协商不成,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.工程质量问题:如乙方施工质量不符合合同约定,甲方可以要求乙方进行整改或重新施工。如乙方拒绝整改,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工期延期问题:如乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方可以要求乙方承担违约责任。如乙方拒绝承担责任,甲方可以依法向法院提起诉讼。4.施工条件不足问题:如甲方未按照合同约定提供施工条件,乙方可以与甲方沟通,要求提供相应的施工条件。如协商不成,乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于甲方委托乙方进行建筑施工的情况。2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论