2024公路工程承包合同范本

2024公路工程承包合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为项目业主，乙方为具备相应资质的公路工程施工企业，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某公路工程发包给乙方施工，乙方承诺按合同约定完成施工任务，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程进度要求：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程全部内容的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质保金，在工程保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定，按时完成工程，确保工程质量达到约定的标准。3.2乙方应严格按照国家和行业的施工规范进行施工，确保施工安全。3.3乙方应保证工程所用材料、设备等符合国家规定的质量标准。3.4甲方应按照合同约定及时支付合同价款，提供施工所需的场地、水源、电源等。3.5甲方应协助乙方办理工程所需的各项手续，包括但不限于土地征用、拆迁安置等。四、违约责任4.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__________%。4.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付价款的__________%。4.3因乙方原因导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。4.4因甲方原因导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付停工、窝工等损失。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.乙方资质证明文件

4.合同价款支付凭证

5.工程验收标准和方法

6.工程保修期限和保修范围

7.施工安全事故应急预案

8.环境保护和文明施工要求文件

9.工程变更协议

10.工程索赔文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程：认定标准为工程实际完成进度与合同约定的进度不符，且乙方未提供合理解释或补救措施。

2.甲方未按照合同约定支付价款：认定标准为逾期支付价款超过合同约定的付款期限，且甲方未提供合理解释或补救措施。

3.工程质量不符合约定：认定标准为工程验收不合格，或不满足合同约定的质量标准。

4.甲方原因导致工程无法正常进行：认定标准为因甲方责任导致工程停工、窝工等情况，且甲方未及时采取措施解决。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。

2.公路法：指《中华人民共和国公路法》，是调整公路建设、管理、养护、使用等方面的法律规范总称。

3.资质：指乙方依法取得的，表明其具备从事公路工程施工相应范围和等级的资格证明。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的，因违约行为而产生的经济赔偿。

5.工程验收：指工程完成后，由甲方组织的，对工程质量、进度、安全等方面的检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为乙方制定并执行切实可行的施工计划，甲方应及时提供所需支持。

2.工程质量问题：解决办法为乙方按照设计要求和技术规范施工，甲方加强监督检查，发现问题及时整改。

3.价款支付纠纷：解决办法为双方按照合同约定履行付款义务，如有异议，可通过协商或法律途径解决。

4.施工安全事故：解决办法为乙方建立健全安全生产责任制，加强安全管理，发生事故及时报告并处理。

5.环境保