机电工程模拟考试题（附答案）

机电工程模拟考试题（附答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。A、1个月B、3个月C、15日D、2个月正确答案：A2、在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（）。A、施工许可证B、质量监督文件C、质量监督报告D、监督计划方案正确答案：B3、建设工程施工质量保证体系运行的主线是（）。A、过程管理B、质量计划C、PDCA循环D、质量手册正确答案：B4、采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（）签订。A、分包方B、业主方C、施工总承包管理方D、项目管理公司正确答案：B5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,编制甲供材料进场计划属于（）进度控制的任务。A、设计人B、供货商C、发包人D、承包人正确答案：B6、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A、当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定B、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出C、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖D、当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定正确答案：D7、根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是()。A、自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认B、报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作C、自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求D、自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔正确答案：A8、根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（）。A、增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担B、增加的费用和工期延误由发包人承担C、增加的费用和工期延误由承包人承担D、增加的费用和工期延误由监理人承担正确答案：B9、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虚假的信用状况投标D、提供虚假的财务状况或者业绩投标正确答案：A10、下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（）。A、自行改变注册商标的B、改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C、转让注册商标的D、连续2年停止使用注册商标的正确答案：A11、关于建造师执业资格制度的说法，正确的是（）。A、取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理B、实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制C、建造师是一个工作岗位的名称D、取得建造师执业资格的人员表明其知识和能力符合建造师执业的要求正确答案：D12、施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型中的（）。A、合同信用风险B、项目外界环境风险C、合同工程风险D、管理风险正确答案：A13、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。A、禁止远距离运输B、禁止损毁耕地烧砖C、应当使用散装水泥D、应当使用预拌混凝土正确答案：B14、关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。A、总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图B、业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调C、业主负责所有分包合同交界面的定义D、各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付正确答案：B15、关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。A、买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B、出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C、合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D、约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物正确答案：D16、关于行政强制的说法，正确的是()。A、尚未制定法律，行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施B、查封场所、设施或者财务属于行政强制执行C、排除、妨碍恢复原状，属于行政强制措施D、法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施正确答案：D17、对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（）。A、目测法B、实测法C、试验法D、无损检测法正确答案：C18、关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（）。A、由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划B、项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分C、项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成D、为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个正确答案：A19、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。A、开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B、占用保护规划确定保留的道路C、在核心范围内举办大型群众性活动D、为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂正确答案：C20、施工成本分析的主要工作有：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③分析成本形成原因；④进行成本数据处理；⑤确定成本结果。正确的步骤是（）。A、②-①-④-③-⑤B、①-③-②-④-⑤C、①-②-④-⑤-③D、②-③-①-⑤-④正确答案：A21、下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（）。A、施工质量验收标准的要求B、质量管理体系标准的要求C、工程勘察、设计文件的要求D、国家法律、法规的要求正确答案：C22、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A、全国人民代表大会B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院D、最高人民法院正确答案：C23、承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的（）。A、组织措施B、经济措施C、合同措施D、技术措施正确答案：A24、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A、1倍B、5倍C、2倍D、3倍正确答案：C25、根据《绿色实施导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。A、80%B、50%C、60%D、70%正确答案：D26、关于和解的说法，正确的是()。A、当事人申请仲裁后，不可以自行和解B、和解达成的协议具有合同效力C、和解达成协议，必须以书面形式作出D、和解只能发生在诉讼前正确答案：B27、施工项目成本分析时，可用于分析某项成本指标发展速度的方法是（）A、因素分析法B、构成比率法C、环比指数法D、差额计算法正确答案：C28、下列有色金属材料中，不属于铜合金的是()。A、青铜B、白铜C、紫铜D、黄铜正确答案：C29、关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A、第三人属于狭义的民事诉讼当事人B、人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C、对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D、对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼正确答案：B30、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。A、分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人B、分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系C、分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令D、分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令正确答案：C31、根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）。A、监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划B、监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人C、实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批D、监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示正确答案：C32、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A、超越本单位资质承揽工程的B、允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的C、涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的正确答案：D33、施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本的实际值可以是（）。A、投资估算中的建安工程费用B、招标控制价中的相应成本项C、施工成本规划的成本值D、投标价中的相应成本项正确答案：C34、某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（）。A、最大成本加费用合同B、成本加固定费用合同C、成本加奖金合同D、成本加固定比例费用合同正确答案：A35、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A、投保人仅需在保险事故发生后收集证据B、一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求C、保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D、投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔正确答案：B36、下列管道中，应划分为主要分项工程的是()。A、氧气管道B、采暖管道C、空气管道D、空调管道正确答案：A37、“五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（）。A、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图B、施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图C、安全生产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图D、危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图正确答案：A38、下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（）。A、沿工地四周连续设置高度1.5m的围挡B、施工现场实行半封闭式管理C、施工现场主要场地硬化处理D、集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区正确答案：C39、关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（）。A、计算索赔款的时段可以是整个施工期B、索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用C、索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失D、索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失正确答案：B40、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是()。A、处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为活用水B、施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%C、可以采用地下水搅拌、地下水养护、有条件的地区和工程应当收集雨水养护D、现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水正确答案：D41、关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（）。A、首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中B、首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费C、可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划D、施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好正确答案：C42、根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。A、施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B、施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D、监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位正确答案：B43、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A、工程开工前，审查施工企业的安全技术措施B、对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议C、工程开工前，负责项目的安全技术交底D、编制工程概算时，确定工程安全生产费用正确答案：D44、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（）次。A、1B、2C、$4D、3正确答案：A45、除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。A、合同生效时B、标的物交付时C、运输行为完成时D、合同成立时正确答案：D46、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准B、工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准D、工程管理人员是否熟悉强制性标准正确答案：D47、根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C、联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标D、资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人正确答案：B48、下列项目管理相关资料中，能够反映项目竣工验收信息的是()。A、年度完成工作分析表B、项目成本偏差分析表C、单位工程交工质量核定表D、施工安全设施验收记录表正确答案：C49、下列试验中，不属于焊后致密性试验的是()。A、液压强度试验B、氨气试验C、真空箱试验D、煤油试漏正确答案：A50、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。A、效力待定B、可撤销C、有效D、无效正确答案：D51、施工现场文明施工管理的第一责任人是（）。A、项目经理B、施工单位负责人C、建设单位负责人D、项目专职安全员正确答案：A52、关于委托代理说法，正确的是（）A、委托代理授权应当采用书面形式B、委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任C、数人可以为同一代理事项的代理人D、代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任正确答案：C53、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是()。A、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D、当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据正确答案：B54、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A、建筑节能合格B、竣工验收合格C、建筑节能达标D、能耗验收合格正确答案：B55、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指()。A、节工，节材，节机，节能B、节能，节地，节水，节材C、节气，节材，节工，节水D、节水，节电，节气，节机正确答案：B56、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A、用能单位应当建立循环经济制度B、用能单位不得对能源消费实行包费制C、用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D、用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理正确答案：B57、关于知识产权的期限性的说法，正确的是()。A、期限的设定与社会公共利益相关B、期限由当事人约定C、超过期限，权利经注销消灭D、期限的设定与国家之间的利益相关正确答案：A58、根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（）商定。A、总监理工程师与合同当事人B、监理工程师与合同当事人C、承包人与总监理工程师D、发包人与监理工程师正确答案：A59、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（）。A、3%B、1%C、2%D、5%正确答案：C60、根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法正确的是（）。A、施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案B、禁止在施工现场动用明火C、不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区D、施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置正确答案：A二、多选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有（）。A、监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担B、发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金C、出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期D、承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人自行采取加快工程进度的措施，发包人承担相应费用E、在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期正确答案：BCE2、施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（）。A、总包单位承担的责任和义务B、工作开展程序C、合同关系D、合同计价方式E、对分包单位的管理和服务正确答案：AE3、光伏发电设备安装的常用支架有（）。A、固定支架B、跟踪支架C、弹簧支架D、可调支架E、抗震支架正确答案：ABD4、劳动者的货币工资有（）。A、保险金B、补贴C、津贴D、奖金E、工资正确答案：BCDE5、关于总价合同的说法，正确的有（）。A、能极大地调动承包人控制进度的积极性B、发包人可以较早确定或预测工程成本C、将设计与施工变化控制在最小限度内D、承包人将承担较少风险E、必须完整的明确地规定承包人的工作正确答案：ABCE6、项目施工质量计划的内容包括（）。A、质量保证体系认证计划B、质量方针编制计划C、施工质量工作计划D、施工质量成本计划E、施工质量组织计划正确答案：CD7、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的有（）。A、承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书B、采用计日工计价的任何的一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中C、在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令D、承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作E、在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议正确答案：ACE8、下列竣工技术资料中，属于施工记录资料的有（）。A、图纸会审记录B、隐蔽工程验收记录C、单位工程质量验收记录D、质量事故处理报告及记录E、竣工图正确答案：ABD9、下列现场文明施工的管理措施中，属于现场消防、防火管理措施的有（）。A、对违反消防条例的有关人员进行严肃处理B、现场必须有消防平面布置图C、建立门卫值班管理制度D、作业区与生活区必须明显划分E、建立消防管理制度及消防领导小组正确答案：ABE10、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A、在试用期被证明不符合录用条件的B、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作C、严重违反用人单位规章制度的D、同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的E、患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的正确答案：ACD11、下列二级建造师受聘和注册的情形中，属于“挂证”的有()。A、属于军队自主择业人员，受聘并注册在丙施工企业B、某大学教师，受聘并注册在该大学所属的监理单位C、在某监理单位工作，受聘并注册在乙施工企业D、在某事业单位工作，受聘并注册在甲施工企业E、在丁施工企业工作，受聘并注册在丁施工企业正确答案：CD12、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》,下列工作中，属于分包人的工作有（）。A、向承包人提交详细的施工组织设计B、负责已完分包工程的成品保护工作C、直接履行监理工程师的工作指令D、对分包工程进行深化设计、施工，竣工和保修E、向监理人提供进度计划及进度统计报表正确答案：AB13、关于工业管道系统压力试验的说法，正确的有（）。A、在热处理前完成管道的压力试验B、试验合格后应及时填写试验记录C、脆性材料管道严禁气压试验D、严禁在金属材料的脆性转变温度下试压E、压力试验宜采用液体作为试验介质正确答案：BCDE14、下列属于物质流程组织的是（）。A、钢结构工作流程B、合同管理工作流程C、投资控制工作流程D、外立面工作流程E、弱电工程物资采购工作流程正确答案：ADE15、招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A、以投标人的业绩、奖项作为加分条件B、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息C、设定与合同履行有关的资格条件D、对潜在投标人采取不同的资格审查标准E、指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商正确答案：BDE16、下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有()。A、施工现场道路指定专人定期洒水清扫B、清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器C、拆除旧建筑时，适当洒水D、化学用品妥善保管，库内存放避免污染E、机动车安装减少尾气排放的装置正确答案：ABCE17、某工程项目为经竣工验收，发包人擅自使用后楼板串线裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。A、未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B、承包人在建设工程审计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C、承包人应当负责返修，费用由发包人承担D、造成发包人损失的，承包人不承担责任E、承包人应当负责返修，费用由承包人承担正确答案：BE18、影响建设工程周转性材料消耗的因素有（）。A、周转材料的最终回收和回收折价B、周转使用次数C、施工工艺流程D、第一次制造时的材料消耗E、每周转使用一次时的材料损耗正确答案：ABDE19、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（）。A、起重吊装工程B、拆除工程C、地下暗挖工程D、深基坑工程E、高大模板工程正确答案：CDE20、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有()。A、承接合同B、建设工程设计合同C、委托合同D、建设工程施工合同E、建设工程勘察合同正确答案：BDE21、生产安全事故综合应急预案的主要内容包括()。A、培训与演练B、应急响应C、施工单位的危险性分析D、事故危害程度分析E、信息发布正确答案：ABCE22、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（）。A、整个项目的合同总额确定较有依据B、施工总承包管理单位只赚取总包与分包之间的差价C、通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资D、一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标E、业主对分包单位的选择具有控制权正确答案：ACE23、关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（）。A、生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练B、生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练C、地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案D、非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审E、施工单位应急预案涉及应急响应等级内容变更的，应重新进行修订正确答案：ABCE24、关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（）。A、招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源B、标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标意向者C、招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间D、标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准E、标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议正确答案：BCE25、下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（）。A、冬雨期施工增加费B、工程定位复测费C、脚手架工程费D、临时设施费E、环境保护费正确答案：DE26、建设项目管理常用的组织结构模式有（）。A、线性组织结构B、网络组织结构C、多层组织结构D、矩阵组织结构E、职能组织结构正确答案：ADE27、若承包商未按合同要求实施工程，关于业主向承包商索赔的说法，正确的有（）。A、质量不满足要求，业主另找公司完成的，只可向承包商索赔成本B、未按合同要求办理保险，业主可前去办理并索赔相应的费用C、工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔业主方工程师的加班费D、未按合同条件要求，无故不向分包人付款，业主无权进行索赔E、合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费正确答案：BCE28、下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（）。A、实施偏差的费用分析B、合同终止的原因分析C、产生偏差的原因分析D、实施偏差的责任分析E、合同实施趋势分析正确答案：CDE29、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括（）。A、事故发生后采取的应急防护措施B、事故涉及人员与主要责任者的情况C、事故调查中的有关数据、资料D、事故的原因分析E、事故基本情况正确答案：ABCE30、根据《担保法》的规定，可以抵押的有（）A、正在建造的建筑物B、宅基地使用权C、学校图书馆D、生产设备、原材料、半成品E、海域使用权正确答案：ADE31、施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有()。A、先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案B、先编制施工总进度计划，在编制资源需求量C、先拟定施工方案，再编制施工总进度计划D、先计算主要工种工程的工程量