桥梁建设工程施工合同

桥梁建设工程施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为桥梁建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方桥梁建设工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________桥梁建设工程项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：自双方签订合同之日起至工程竣工交付使用之日止，工期为__________个月。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方共同认可的工程量清单和工程图纸，乙方应保证报价的准确性和完整性。2.3合同价格包括：人工费、材料费、设备费、施工机具费、临时设施费、管理费、利润及风险费用等。2.4合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质量保证金，待工程质量保证期结束后支付。三、施工要求3.1乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度和安全生产。3.3乙方应承担因施工原因造成的一切损失和责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失、质量问题等。3.4乙方应遵守国家及地方有关法律法规，做好施工现场的环保、安全、消防等工作。四、违约责任4.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%乘以逾期天数。4.2甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%乘以逾期天数。4.3乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担返工、维修等费用，并承担相应的法律责任。4.4甲方未按照约定提供施工条件、入场许可、验收等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担因此产生的费用和工期延误责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付使用之日止。6.3合同附件：工程量清单、施工图纸、技术规范、标准要求等。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.技术规范4.标准要求5.工程量清单明细6.施工组织设计7.施工方案8.安全生产措施9.环保措施10.乙方资质证明文件11.合同变更协议12.工程验收报告13.质量保证书14.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定乙方违约。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，认定甲方违约。3.乙方施工过程中出现质量问题，认定乙方违约。4.甲方未按照约定提供施工条件、入场许可、验收等，认定甲方违约。5.乙方未按照施工组织设计进行施工，认定乙方违约。6.乙方未遵守国家及地方有关法律法规，认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指桥梁建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.合同总价：指双方约定的工程合同总金额。4.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的合同总价款的一部分。5.进度款：指工程进度达到约定比例时，甲方支付给乙方的合同总价款的一部分。6.质量保证金：指工程竣工并经验收合格后，甲方支付给乙方的合同总价款的一部分。7.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。8.工程验收：指工程完成后，甲乙双方共同进行的质量、安全、功能等方面的检查、测试和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向乙方追讨违约金，协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.合同价款支付延误：解决办法：甲方按照约定支付合同价款，如甲方原因导致支付延误，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。3.质量问题：解决办法：乙方负责返工、维修，并承担相应法律责任。甲方有权要求乙方支付违约金，并协商解决质量问题。4.施工条件不满足：解决办法：甲方应及时提供施工条件、入场许可、验收等，确保乙方正常施工。如甲方原因导致施工条件不满足，甲方应承担因此产生的费用和工期延误责任。五、所有应用场景：1.适用于桥梁建设工程项目的施工合同。2.适用于乙方具备相应资质和能力的施工单位。3.适用于甲方