下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
多功能厅建设工程施工合同合同编号:__________甲方(发包方):__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方(承包方):__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方需要进行多功能厅建设工程,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程预算:__________第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量达到国家相关标准和甲方要求。2.2乙方应选用符合国家标准的建筑材料、设备和构配件。2.3乙方应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程安全、进度和质量。第三条工程进度3.1工程开工日期:__________3.2工程竣工日期:__________3.3乙方应确保工程按期完工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。第四条工程款项4.1工程总价:__________元(大写:____________________元整)。4.2甲方支付工程款项的方式和进度如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程总价的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%;(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方工程总价的20%;(4)剩余的10%作为质保金,质保期满后无息支付。4.3乙方应开具符合国家规定的发票。第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。5.2甲方应在收到乙方竣工通知后七个工作日内组织验收,并将验收意见通知乙方。5.3验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。第六条质保期6.1乙方应按照国家规定和甲方要求,提供工程质保服务。6.2质保期限自工程竣工验收合格之日起计算,质保期限为______年。第七条违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为工程总价的1%。7.2乙方未按照约定质量完成工程的,应承担整改费用及由此产生的损失。7.3甲方未按照约定支付工程款项的,应承担逾期付款的利息,利息按照同期银行贷款利率计算。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规,不得擅自变更、解除合同。9.2双方应保守合同中的商业秘密,未经对方同意不得向第三方披露。9.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.多功能厅建设工程施工图纸2.施工组织设计3.工程预算明细表4.建筑材料、设备和构配件标准5.工程进度计划表6.质保服务协议7.付款凭证8.验收报告9.违约金计算公式10.诉讼管辖法院证明文件二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定工期完成工程:认定标准为实际完工日期与合同约定的竣工日期不符。2.乙方未按照约定质量完成工程:认定标准为工程验收不合格。3.甲方未按照约定支付工程款项:认定标准为付款时间超过合同约定的支付时间。三、法律名词及解释:1.发包方:指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方:指接受他人委托完成工程建设的一方。3.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.质保金:指作为工程质量保证的保证金。5.质保期:指工程竣工验收合格后,承包方对工程提供的质量保证期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:按照合同约定向乙方支付违约金,并要求乙方采取措施加快工程进度。2.工程质量问题:解决办法:要求乙方按照甲方的要求进行整改,必要时重新施工,并支付由此产生的损失。3.甲方支付款项延误:解决办法:甲方按照合同约定支付工程款项,逾期支付的应支付逾期付款的利息。4.争议解决:解决办法:双方通过友好协商解决,协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于各类多功能厅建设工程项目的施工合同。2.适用于合同双方为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年福建客运资格证操作考试题及答案
- 2024年遵义客运资格证模拟考试
- 管理会计实务 课程标准
- 管理会计实务 习题答案 情境五答案
- 公司授权委托书模板集合9篇
- 涵洞工程施工方案三篇
- 混合动力汽车发动机构造与维修 教案 项目六任务1教案(参考)
- 河北省石家庄市2024-2025学年八年级上学期期中物理试题
- 地下水对工程建设的影响
- 医疗机构合同管理流程
- GB/T 12767-1991粉末冶金制品表面粗糙度参数及其数值
- 老旧小区改造征求居民意愿表(样表)
- 《基于抖音平台的市场营销策略【7200字论文】》
- 年金险的销售逻辑课件
- 高效能人士的七个习惯讲义-习惯5 知彼解己课件
- 意义类答题方法
- 实验三四大麦类小麦、大麦、黑麦、燕麦
- 颜真卿介绍课件
- 《兄弟》作品简介名著导读PPT模板
- 三年级上册美术第14课美丽的花挂毯沪教版课件6
- 土木工程施工安全风险与管理措施探究
评论
0/150
提交评论