光伏发电安装施工合同范本

光伏发电安装施工合同范本合同编号：__________合同各方：1.甲方：（全称名称）地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：（全称名称）地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为光伏发电项目的投资方，乙方为具有光伏发电设备安装资质的专业施工单位，双方为了共同开展光伏发电项目的安装施工工作，经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.项目名称：________________光伏发电项目2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.工程内容：包括但不限于光伏支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、电缆敷设、电气设备安装、调试及并网等工作。二、合同价格1.合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_________元。2.价格构成：包括但不限于设备购置费、施工费、材料费、运输费、安装费、调试费、并网费等。3.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%。（3）剩余的10%作为质保金，质保期满后无息退还。三、合同工期1.计划开工日期：____年____月____日。2.计划竣工日期：____年____月____日。3.工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。四、工程质量1.质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。2.质量保证：乙方应对所安装的光伏发电设备及施工质量承担责任，质保期为____年。质保期内，如设备出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。五、合同的履行1.乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。2.甲方应按照合同约定支付合同价款。3.双方应共同参加工程验收，工程验收合格后，甲方支付合同价款的60%。4.质保期满后，双方共同参加验收，如无质量问题，甲方支付剩余的10%质保金。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。2.乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________日期：____年____月____日日期：____年____月____日一、附件列表：1.光伏发电项目设计方案2.光伏发电设备采购清单3.施工方案及施工组织设计4.工程验收标准及方法5.光伏发电设备安装图纸6.合同价款支付凭证7.质量保证书8.施工进度计划9.安全生产措施及应急预案10.双方签署的补充协议及相关附件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成施工，视为违约。3.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、电源、水源等必要的施工条件，视为违约。5.双方未按照合同约定履行各自的权利和义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.光伏发电项目：利用太阳能光伏板将太阳光能转化为电能的发电项目。2.质保金：为确保乙方履行合同约定，甲方在支付合同价款时预留的一部分资金。3.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。4.工期延误：因乙方原因导致工程未能按照合同约定的工期完成。5.质保期：乙方对所安装的光伏发电设备及施工质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢，导致工期延误。解决办法：双方协商调整施工计划，增加施工人员或延长工期。2.问题：乙方施工质量不符合合同约定。解决办法：要求乙方按照合同约定进行整改或更换不符合要求的设备。3.问题：甲方未按照约定时间支付合同价款。解决办法：提醒甲方按时支付合同价款，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工。4.问题：施工现场条件不符合合同约定。解决办法：要求甲方提供符合合同约定的施工现场条件，如甲方未按要求提供，乙方有权要求甲方承担相应责任。5.问题：发生合同争议，无法协商解决。解决办法：按照合同约定，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所