2024年工程施工合同格式范本（四篇）

第9页共9页2024年工程施工合同格式范本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1光伏板安装，则按1=____元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_____乙方：_____工程施工合同模板（二）发包发（甲方）：_____承包方（乙方）：_____经双方协商同意甲方将_____工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围______________________________________.三、工程承包单价______________________________________.四、付款方式进度款按完成工程量_____按月支付，竣工退场支付_____.五、甲乙双方责任1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。2、乙方责任：（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负3_5，灰缝厚度10_15，且平直均匀饱满，墙体砌好4_6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。模板（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低3，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。（7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。（8）工期进度：_____乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款____元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、安全、质量罚款细则（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款____元;（2）乘坐提升架上落，每人次罚款____元。（3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款____元，并没收用电器具;（4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款____元;（5）施工中浪费材料，按原价十倍罚款;（6）高层抛掉物罚款____元，造成严重后果全部由乙方负责;（7）违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。（8）工伤、工故乙方承担30%.七、其他事项1、本工地内打架每人次罚款____元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方（甲方）签字：_____承包方（乙方）签字：_____签订日期：____年____月____日工程施工合同模板（三）发包方（以下简称甲方）_____承包方（以下简称乙方）_____根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及____省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_____.模板2、工程地点：__________________________________________.二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期____天。四、工程造价工程造价为：____元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范（包括但不限以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合____省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按_____统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按_____计取，材料价格按照_____执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200或200以上（以____市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式____份，甲乙双方各执____份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_________年____月____日2024年工程施工合同格式范本（二）工程施工合同甲方（委托人）：_________法定代表人/委托代理人：_________联系地址：_________联系电话：_________乙方（承包人）：_________法定代表人/委托代理人：_________联系地址：_________联系电话：_________鉴于甲方拟将工程项目委托乙方进行施工，为明确双方权益和责任，经友好协商，甲乙双方达成以下工程施工合同：第一条工程基本情况1.1工程名称：_________1.2工程地点：_________1.3工程规模：_________1.4工程费用：_________1.5工程起止时间：_________1.6工程详细说明：_________第二条乙方的义务乙方应按照国家法律法规及相关规范要求进行工程施工，确保工程质量和工程安全。乙方的具体义务包括但不限于：2.1按照甲方要求，进行工程施工计划编制、施工组织设计和技术方案编制。2.2按照工程进度要求，保证施工工期并按时交付工程。2.3组织、管理施工队伍，保证施工人员具备相应的技术资质和证书。2.4选用符合技术标准的材料、设备，并按照相关规定进行验收。2.5实施工程安全措施，确保施工过程中不发生安全事故。2.6完成工程竣工验收，并提供竣工验收报告和相关资料。第三条甲方的义务甲方应提供必要的资金、土地、材料和设备，并按照合同约定支付工程款项。甲方的具体义务包括但不限于：3.1按时支付工程款项，并按照施工进度支付相应比例的款项。3.2按照合同约定提供施工场地和必要的办公设施。3.3协助乙方办理相关手续，如施工许可证和竣工验收手续等。3.4提供项目经理和相关技术人员，与乙方进行工程施工协调。第四条工程变更和索赔4.1若因甲方原因需进行工程变更，甲乙双方应进行书面变更协议，并协商确定变更费用和工期。4.2若因乙方原因需进行工程变更，乙方应承担变更费用和由此引起的工期延误。4.3若因不可抗力等不可预见的原因，导致工程难以按时完成，甲乙双方应协商解决并根据实际情况调整工期和费用。第五条合同解除5.1若因甲方原因导致工程无法继续进行，甲方应支付相应违约金，并承担由此引起的其他损失。5.2若因乙方原因导致工程无法继续进行，乙方应支付相应违约金，并承担由此引起的其他损失。第六条合同争议解决6.1合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。6.2如协商无法解决争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼进行解决。第七条合同生效与变更7.1本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。7.2本合同的任何修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。甲方（委托人）：______________乙方（承包人）：______________日期：______________2024年工程施工合同格式范本（三）建设单位：_____（以下简称甲方）施工单位：_____（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。一、工程项目的综合说明2、工程地址：_____3、工程规模：建筑面积约____平方米（实际面积以施工图为准）4、结构及层数：砖混六层5、发包方式：包工包料6、发包范围：工程图纸全部内容7、开竣工日期：____年____月____日至____年____月____日。8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。二、工程造价1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅部分实行平方米包干为____元/平方米。2、面积计算依据：国家规定的建筑面积计算标准三、材料采购供应材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。四、工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按____%现金加____%房产进行拨付（砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产）。房产在施工前按____元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生给予调整。3、重大设计变更（指结构、规模、标准）由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《____省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的____%预留，满一年后返还。七、其他有关要求和说明安全生产及文明施工按有关规定执行。如发生安全事故由肇事方负责。八、本协议共四份建设单位、施工单位各二份。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。建设单位：_____（盖章）施工单位：_____（盖章）法定代表人：_____（签字、章）法定代表人：_____（签字、章）代理人：_____（签字、章）代理人：_____（签字、章）日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年工程施工合同格式范本（四）一、合同双方：甲方：【甲方名称】法定代表人：【甲方法定代表人】地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】法定代表人：【乙方法定代表人】地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】二、工程项目：项目名称：【项目名称】工程地点：