2024年工程施工承包合同简单版（二篇）

第3页共3页2024年工程施工承包合同简单版发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_____承包方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日签订地签订地点：_____签订地点：_____2024年工程施工承包合同简单版（二）一、合同的缔约双方甲方：（委托方）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方：（承包方）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：二、工程概况甲方依据《建设工程项目招标投标管理办法》及相关法律、法规，招标组织，现拟委托乙方承包如下工程（以下简称“工程”）：工程名称：工程地点：工程规模：工程内容及工程量：甲、乙双方对于上述工程的设计、施工及验收等各方面问题达成一致意见，特订立本合同。三、合同条款1.施工内容1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件等进行工程施工。乙方应保证工程施工的质量符合国家相关标准和规定，不得有任何违反工程质量的行为。1.2乙方应按照工程计划，合理组织施工队伍，保证在规定的时间内完成工程施工。1.3工程施工过程中如遇到工地安全事故或其他不可抗力因素，乙方应立即采取止损措施，并及时向甲方报告情况。1.4乙方应按照甲方的要求，配合甲方进行工程验收及相关手续办理。2.工程造价及支付方式2.1工程造价为人民币（大写）（小写）元整，由甲方支付给乙方。2.2工程款支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付工程款项，包括预付款、进度款、尾款等。2.3工程款支付条件：乙方应提供符合国家税务部门要求的发票，并在收到工程款后的三日内向甲方提供相关的发票及付款凭证。3.违约责任3.1如乙方未按照合同约定的时间和质量完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权单方解除合同。3.2对于因乙方的原因导致的延期工期或工程质量不合格，乙方应承担相应的违约金和赔偿责任。3.3甲方有权要求乙方承担因违约行为而产生的损失，并有权采取法律手段追究乙方的法律责任。4.保密条款4.1乙方应对甲方在工程施工过程中提供的设计文件、施工图纸及其他相关技术资料进行保密。4.2乙方不得将甲方的技术资料及其他商业秘密泄露给任何第三方。5.法律适用及争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。5.2对于因本合同引起的任何争议，应通过友好协商的方式解决，若协商无效，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项6.1本合同自双方盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。6.2本合同的补充、修改等事项须以书面形式经双方协