2024年南京市下关区一级造价工程师《造价管理》最后冲刺试题含解析

2024年南京市下关区一级造价工程师《造价管理》最后冲刺试题第1题：单选题(本题1分)对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（）。A.研究开发费B.备件库存资金C.生产阶段劳动力成本节省额D.生产阶段材料成本降低额第2题：单选题(本题1分)某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%第3题：单选题(本题1分)下列工程中，属于分部工程的是（）。A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程第4题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。A.①②③B.②①③C.③①②D.③②①第5题：单选题(本题1分)下列税种中，实行差别比例税率的是（）。A.土地增值税B.城镇土地使用税C.建筑业增值税D.城市维护建设税第6题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同第7题：单选题(本题1分)建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包单位的签约对象是（）。A.代理型为建设单位，非代理型为CM单位B.代理型为CM单位，非代理型为建设单位C.无论代理型或非代理型，均为建设单位D.无论代理型或非代理型，均为CM单位第8题：单选题(本题1分)某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第9题：单选题(本题1分)全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理第10题：单选题(本题1分)下列有关工程造价咨询的行为准则，表述错误的是（）。A.应执行国家的宏观经济政策和产业政策B.应接受经济纠纷双方当事人的鉴证咨询业务C.应接受工程造价咨询行业自律组织业务指导D.应杜绝无序和恶性竞争，靠质量.信誉参加市场竞争第11题：单选题(本题1分)工程项目管理的中心任务是进行工程项目（）。A.目标控制B.质量控制C.进度控制D.安全控制第12题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）。A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法第13题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期截止日应当为（）。A.投标截止时间B.投标截止日后20天C.投标有效期截止日D.与中标人订立合同之日第14题：单选题(本题1分)在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第15题：单选题(本题1分)关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价第16题：单选题(本题1分)某技术方案的现金流量如下表，若基准收益率为10%，则该方案的财务净现值是（）万元。A.699.12B.769.03C.956.22D.1400.00第17题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系采用（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用第18题：单选题(本题1分)价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.价值C.功能D.寿命第19题：单选题(本题1分)工程施工过程中，由于承包人的原因引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后（）天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，由承包人承担违约责任。A.14B.28C.42D.56第20题：单选题(本题1分)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.通风工程与空调工程B.砖砌体工程C.玻璃幕墙工程D.裱糊与软包工程第21题：单选题(本题1分)我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率第22题：单选题(本题1分)下列选项中，能够反映工程项目实际造价的是（）。A.投资估算B.设计概算C.合同价D.工程结算第23题：单选题(本题1分)当年名义利率一定时，每年的计算期数越多，则年有效利率（）。A.与年名义利率的差值越大B.与年名义利率的差值越小C.与计息期利率的差值越小D.与计息期利率的差值趋于常数第24题：单选题(本题1分)提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位第25题：单选题(本题1分)某项目公司原有资本1亿元，其中长期债务资本7000万元，优先股股本1000万元，普通股股本2000万元。该公司每年负担的利息费用为200万元，每年发放的优先股股利为45万元。该公司发行在外的普通股为200万股，每股面值为30元。该公司的企业所得税税率为25%。因该公司决定扩大项目规模，为此需要追加筹集2000万元长期资本。现有两种备选方案。一是全部发行公司债券，票面利率为12%，利息为100万元。二是全部发行普通股，增发100万股普通股，每股面值为30元。此时的每股收益额为（）。A.0.75元B.3.35元C.560万元D.1600万元第26题：单选题(本题1分)在进行投资方案经济效果评价时，增量投资内部收益率是指两个方案（）。A.净年值相等时的内部收益率B.投资收益率相等时的净年值率C.净现值相等时的折现率D.内部收益率相等时的投资报酬率第27题：单选题(本题1分)某分部工程划分为2个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、2天和3、5、4天，则流水工期为（）天。A.20B.13C.16D.15第28题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的技术措施是（）。A.委任执行人员B.审查施工组织设计C.审查工程付款D.选择合同计价方式第29题：单选题(本题1分)某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为（）。A.16.4%B.18.0%C.23.0%D.24.6%第30题：单选题(本题1分)下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构具有较强的稳定性第31题：单选题(本题1分)某吊装构件施工过程包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班／组，计划每天安排2班，每班2台吊装机械完成该施工过程，则其持续时间为（）天。A.36B.18C.8D.6第32题：单选题(本题1分)企业通过发行债券进行筹资的特点是（）。A.增强企业经营灵活性B.产生财务杠杆正效应C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低第33题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为8000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的偿债备付率为（）。A.0.84B.1.125C.1.33D.1.5第34题：单选题(本题1分)某建筑企业年初从银行贷款600万元，年名义利率8%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（）万元。A.11.29B.12.00C.12.76D.15.59第35题：单选题(本题1分)建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。A.分布组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算第36题：单选题(本题1分)在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费用控制工作流程等措施，属于费用偏差纠正的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施第37题：单选题(本题1分)关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法，正确的是（）。A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响第38题：单选题(本题1分)下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。A.投资方案经济评价B.编制工程量清单C.审核工程概算D.确定投标报价第39题：单选题(本题1分)既有法人可用于项目资金的外部资金（）。A.企业在银行的存款B.企业产权转让C.企业生产经营收入D.国家预算内投资第40题：单选题(本题1分)在邀请招标中，被邀请的对象最少不应少于()家。A.2B.3C.5D.10第41题：单选题(本题1分)采用0～4评分法确定产品各部件功能重要性系数时，各部件功能得分见下表，部件A的功能重要性系数是（）。A.0.100B.0.150C.0.225D.0.250第42题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.14B.15C.30D.45第43题：单选题(本题1分)书面委托代理中，如果委托书授权不明，给第三人造成损失的，则（）。A.被代理人应当向第三人承担完全民事责任B.代理人应当向第三人承担完全民事责任C.被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任D.代理人是否向第三人承担民事责任，由被代理人决定第44题：单选题(本题1分)构成FIDIC合同文件的各个组成部分应能互相说明、互相补充，合同文件解释的优先顺序为（）。A.①合同协议书；②中标函；③投标书；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸B.①中标函；②合同协议书；③投标书；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸C.①合同协议书；②中标函；③投标书；④通用条件；⑤专用条件；⑥规范；⑦图纸D.①合同协议书；②投标书；③中标函；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸第45题：单选题(本题1分)采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂第46题：单选题(本题1分)因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为第47题：单选题(本题1分)关于关键路线，下列说法错误的是（）。A.在双代号时标网络中，从起始节点到终止节点，自始至终不出现波形线的是关键路线B.在双代号网络图中，关键路线是工作持续时间最长的路线C.关键路线上如果总时差为零，自由时差可以不为零D.在单代号网络图中，从起始节点到终止节点，所有工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路第48题：单选题(本题1分)下列可导致承包商索赔的原因中，不属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.未按合同规定提供设计资料、图纸C.监理人不按时组织验收D.未按合同规定的日期交付施工场地第49题：单选题(本题1分)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.砖砌体工程B.土方开挖工程C.钢筋工程D.给排水工程第50题：单选题(本题1分)下列经济效果评价方法中，属于动态评价方法的是（）。A.净现值法B.增量投资收益率C.增量投资回收期D.年折算费用第51题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告第52题：单选题(本题1分)新设项目法人的项目资本金，可通过（）方式筹措。A.企业产权转让B.在证券市场上公开发行股票C.商业银行贷款D.在证券市场上公开发行债券第53题：单选题(本题1分)施工成本管理是一个有机联系与相互制约的系统过程，关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，不正确的是（）。A.成本预测是成本计划的编制基础B.成本计划是开展成本控制的基础C.成本预算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据第54题：单选题(本题1分)建设单位编制的计划体系不包括（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年度计划D.项目管理规划大纲第55题：单选题(本题1分)审查施工图预算，应首先从审查（）开始。A.定额使用B.工程量C.设备材料价格D.人工、机械使用价格第56题：单选题(本题1分)某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4．5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.16.55%B.15.08%C.16.88%D.16.75%第57题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人第58题：单选题(本题1分)安装工程一切险的保证期自（）时开始。A.工程验收合格或工程所有人使用B.工程安装完毕后的冷试、热试和试生产C.试车考核期终止D.保险财产运到施工地点第59题：单选题(本题1分)工程项目信息管理实施模式中自行开发的优点和缺点分别是（）。A.对项目的针对性最强和维护工作量较大B.对项目的针对性最强和维护费用较高C.安全性和可靠性较好和维护费用较高D.维护工作量最小和安全性和可靠性较差第60题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.委任执行人员B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式第61题：多选题(本题2分)造价企业资质等级划分的依据包括（）。A.注册资本B.专业技术人员C.项目业绩D.技术装备E.员工人数第62题：多选题(本题2分)根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力第63题：多选题(本题2分)施工图预算的审查内容有（）。A.工程量计算的准确性B.定额的准确性C.施工图纸的准确性D.材料价格确定的合理性E.相关费用确定的准确性第64题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正确的有（）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议评审组和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后28天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见第65题：多选题(本题2分)施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有（）。A.工程内容说明不清楚的项目B.暂定项目中必定要施工的不分标项目C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目D.综合单价分析表中的材料费项目E.预计开工后工程量会减少的项目第66题：多选题(本题2分)某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周检查实际进度，发现D工作需要3周完成，E工作需要1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（）。A.A.B.C工作均已完成B.D工程按计划进行C.E工作提前1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期需延长1周第67题：多选题(本题2分)下列关于建筑职工意外伤害保险的表述中，正确的是（）。A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不能参加建筑意外伤害保险B.建筑职工意外伤害保险属于法定的强制性保险C.建筑职工意外伤害保险投保的保险金额不得低于本地区最低保险金额D.建筑职工意外伤害保险实行差别费率和浮动费率E.建筑职工意外伤害保险以建筑施工企业为单位进行投保第68题：多选题(本题2分)进口关税的纳税人是（）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人第69题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的相关规定，关于建筑工程相关许可的说法中正确的有（）。A.建设工程施工许可证应当由施工单位申请领取B.《建筑法》规定的建筑许可是指建筑工程施工许可C.《建筑法》规定因故中止施工的建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告D.根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期以三次为限，每次不超过2个月第70题：多选题(本题2分)建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（）。A.竣工投产交付使用计划表B.工程项目一览表C.年度建设资金平衡表D.工程项目进度平衡表E.投资计划年度分配表第71题：多选题(本题2分)根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金第72题：多选题(本题2分)下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D.施工工期紧的紧急工程项目E.承包风险较大，各项费用不易准确估算的项目第73题：多选题(本题2分)采用内部收益率指标评价投资方案经济效果的优越性在于（）。A.能够反映项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接衡量项目未回收投资的收益率C.能够直接反映项目运营期各年的利润率D.只需确定基准收益率的大致范围E.不需要与投资方案相关的大量数据第74题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记第75题：多选题(本题2分)建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（）。A.竣工投产交付使用计划表B.工程项目一览表C.年度建设资金平衡表D.工程项目进度平衡表E.投资计划年度分配表第76题：多选题(本题2分)下列关于资金的时间价值的讨论中，正确的是()。A.单利法计算利息没有考虑资金的时间价值B.从投资者的角度来看，利息体现为对放弃现期消费的损失所做的必要补偿C.在通常情况下，社会平均利润率是利率的最低界限D.利率就是利息和本金的比值E.发生在不同时间点上两笔方向、大小相同的资金，其价值不同第77题：多选题(本题2分)下列流水施工组织方式中，各施工段之间一定没有空闲时间的有（）。A.等节奏流水施工B.非节奏流水施工C.异步距异节奏流水施工D.等步距异节奏流水施工E.成倍节拍流水施工第78题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限为2年的工程有（）。A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水工程E.装修工程第79题：多选题(本题2分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的有（）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程第80题：多选题(本题2分)为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（）阶段。A.施工招标B.施工C.策划决策D.设计E.竣工验收

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：研究开发费属于设置费：备件库存资金属于维持费：由于减少劳动量节省的劳务费用计入维持费：由于节约材料所得的增项额计入系统效率X项目。参见教材P222。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P167本题考查的是名义利率和有效利率。该笔借款的年实际利率=（1+6%/4）4-1=6.14%。3、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P58本题考查的是工程项目的组成和分类。分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。4、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P151本题考查的是工程总承包合同管理。合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）发包人要求；（6）价格清单；（7）承包人建议；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。5、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：其他相关税种。城市维护建设税实行差别比例税率。按照纳税人所在地区的不同，设置了三档比例税率：（1）纳税人所在地区为市区的，税率为7%；（2）纳税人所在地区为县城、镇的，税率为5%；（3）纳税人所在地区不在市区、县城或镇的，税率为1%。6、【正确答案】：C【试题解析】：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。7、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P78知识点：工程项目发承包模式。采用CM承包模式时，代理型由建设单位直接签订，非代理型为CM单位与分包单位签订分包合同。8、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是名义利率和有效利率。甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则根据公式计算发现，它们的实际年利率都大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等，为7%。9、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程计价特征。多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。10、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理。工程造价咨询企业不得在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托。11、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P286知识点：工程项目策划。工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制，因此，工程项目策划是工程项目管理的前提，也是工程造价管理的工作内容之一。12、【正确答案】：C【试题解析】：从开发到系统设置完成这段时间与设置费之间的权衡。进行这项权衡分析时，可以运用计划评审技术（PERT）。13、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P37投标保证金有效期应当与投标有效期一致。14、【正确答案】：C【试题解析】：资金成本是比较筹资方式、选择筹资方案的依据。个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据；综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据；边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。15、【正确答案】：A【试题解析】：选项A，CM合同采用成本加酬金的计价方式；选项B，CM承包模式分为代理型和非代理型，不同类型，其分包合同当事人不一样；选项C，CM承包模式中，其CM单位不能赚取总包与分包之间的差价；选项D，根据两种CM承包模式的合同结构，不存在需要依次确定施工合同总价的情况16、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。各年净现金流量折现到零期，则财务净现值=[-500（1+10%）-1]＋[-1000（1+10%）-2]＋900（1+10%）-3＋1000（1+10%）-4＋1000（1+10%）-5=699.12万元。17、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析方法。选项A是设置费中各项费用之间的权衡分析，选项C是系统效率和寿命周期成本之间进行权衡时采取的手段，选项D是维持费中各项费用之间的权衡分析。18、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P203本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。19、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P320知识点：施工合同示范文本。承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，由承包人承担违约责任。20、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目组成和分类。建筑工程的分部工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯。21、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：城镇土地使用税。城镇土地使用税采用定额税率。22、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P2知识点：工程计价特征。工程结算需要按实际完成的合同范围内合格工程量考虑，同时按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后确定结算价格。工程结算反映的是工程项目实际造价。23、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金的时间价值及其计算。名义利率相当于单利计算，实际利率相当于复利计算。如果本金越大，利率越高、计息周期数越多，两者差值就越大。24、【正确答案】：A【试题解析】：建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。25、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资本结构。令两种方式的每股收益相等，［（EBIT-300）×（1-25%）-45］/200=［（EBIT-200）×（1-25%）-45］/300，EBIT=560（万元），每股收益额为［（560-300）×（1-25%）-45］/200=0.75（元）。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P191增量投资内部收益率是指两个方各年净现金流量的差额的现值之和等于零时的折现率27、【正确答案】：C【试题解析】：在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：3，7，9施工过程Ⅱ：3，8，12（2）错位相减求得差数列：Ⅰ与Ⅱ：3，7，9（3）在差数列中取最大值求得流水步距：施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距K(1,2）=mA.x[]3,4,1,-12]=4（天）。所以工期为：4+3+5+4=16天。28、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的措施。选项A是组织措施，选项C是经济措施，选项D是合同措施。29、【正确答案】：A【试题解析】：该股票的成本率K_s=R_f+β（R_m-R_f）=8%+1.2*（15%-8%）=16.4%。式中，R_f表示社会无风险投资收益率，β表示股票的投资风险系数，R_m表示市场投资组合预期收益率。30、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线职能制的特点：集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率；横向联系差，传递路线长。矩阵制组织机构经常变动，稳定性差。31、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P94知识点：流水施工的特点与参数。计算过程为：12×6÷2÷2=18（天）。32、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：项目资金筹措的渠道与方式。债券筹资的优点包括：（1）筹资成本较低；（2）保障股东控制权；（3）发挥财务杠杆作用；（4）便于调整资本结构。缺点包括：（1）可能产生财务杠杆负效应；（2）可能使企业总资金成本增大；（3）经营灵活性降低。33、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销-企业所得税）/（还本金额+计入总成本费用的全部利息）=（2000+5000+2000-150）/（8000+2500）=0.84。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P167知识点：等值计算。每季度末利息=600x8%/4=12（万元）。35、【正确答案】：D【试题解析】：建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。36、【正确答案】：D【试题解析】：选项A合同措施主要是拟定合同条款、参加合同谈判，处理合同问题。选项B技术措施主要是通过技术来解决问题。选项C经济措施主要是针对投资，资金的筹集和使用工作。37、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P245本题考查的是资本结构。一般来说，每股收益一方面受资本结构的影响，同样也受销售水平的影响。38、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P6本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。选项BD属于工程发承包阶段的内容；选项C属于工程设计阶段的内容。39、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P231本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。外部资金来源。包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股来获取外部投资人的权益资金投入，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。40、【正确答案】：B【试题解析】：采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于3家。41、【正确答案】：D【试题解析】：先利用对角线规则将表中相应的数据填上。=4+2+3+1=10，用0-4法打分，五个零部件，不修正的情况下，总得分应该是40分，因此，零部件Ⅳ的功能重要性系数=10/40=0.25。42、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设单位的安全责任。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。43、【正确答案】：C【试题解析】：委托代理的授权，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当裁明代理人的姓名或名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。44、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P328知识点：国际工程施工合同示范文本。构成FIDIC合同文件的各个组成部分应能互相说明、互相补充，合同文件解释的优先顺序如下：合同协议书；中标函；投标书；专用条件；通用条件；规范；图纸；资料表和构成合同组成部分的其他文件。45、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P205本题考查的是价值工程方法。占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A类部件，A类零部件是价值工程的主要研究对象。46、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析。环境成本和社会成本（如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素）都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本。在主观上，我们对项目自身的财务效果考虑得多，对环境、社会等的项目外部效果尚不够重视，项目国民经济评价虽然也作外部效果评价，但往往是流于形式；在客观上，由于环境和社会成本难以计量，对其在实践中的地位也有影响。考虑到各种因素，本书仍主要考虑工程项目寿命周期的经济成本。47、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P125知识点：网络计划时间参数的计算。工作的自由时差是其总时差的构成部分，所以，当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零，可以不必进行专门计算。48、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程变更与索赔管理。业主方（包括建设单位和监理人）违约。在工程实施过程中，由于建设单位或监理人没有尽到合同义务，导致索赔事件发生。如：未按合同规定提供设计资料、图纸，未及时下达指令、答复请示等，使工程延期；未按合同规定的日期交付施工场地和行驶道路、提供水电、提供应由建设单位提供的材料和设备，使施工承包单位不能及时开工或造成工程中断；未按合同规定按时支付工程款，或不再继续履行合同；下达错误指令，提供错误信息；建设单位或监理人协调工作不力等。49、【正确答案】：D【试题解析】：分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。50、【正确答案】：A【试题解析】：静态评价方法有增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。52、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P232由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：（1）在资本市场募集股本资金。包括私募、公开募集。（2）合资合作。53、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工成本管理流程。选项C的正确说法为：成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建设单位的计划体系。建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。承包单位的计划体系包括投标时编制的项目管理规划大纲和承包合同签订之后编制的项目管理实施规划。55、【正确答案】：B【试题解析】：工程量计算是编制施工图预算的基础性工作之一，对施工图预算的审查，应首先从审查工程量开始。56、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。4.5×（1-25%）/20=16.875%57、【正确答案】：B【试题解析】：根据《招标投标法实施条例》，有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。选项ACD属于“可以邀请招标”的有关情形。58、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是安装工程一切险。保证期的保险期限一般与工程合同中规定的质量保修期一致。保证期自工程验收合格或工程所有人使用时开始，以先发生者为准。工程提前完工，则从该日起算加上规定的月份数至该期限的最后一天終止；如按时完工，则按保单上规定的日期终止。要注意的是，对旧的机器设备，一律不负责试车，也不承保保证期责任。试车一开始，保险责任即告终止。59、【正确答案】：A【试题解析】：60、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施。选项B是技术措施，选项C是经济措施，选项D是合同措施。61、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P22本题考查的是建筑法。从事建筑活动的施工企业、勘察、设计和监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备、已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。62、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P355在我国的《标准施工招标文件》中，能够获得费用和利润补偿的通常是“发包人原因”引起的损失，不能得到工期补偿的原因是某些“发包人原因”的事件对工期没有影响。63、【正确答案】：ADE【试题解析】：施工图预算的审查内容：工程量的计算；定额的使用；设备材料及人工、机械价格的确定；相关费用的选取和确定。64、【正确答案】：CDE【试题解析】：2021教材P323合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告。被申请人将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。65、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P332知识点：施工投标报价策略。选项A错误，设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容说明不清楚的，则可降低一些单价，在工程实施阶段通过索赔再寻求提高单价的机会。选项D错误，材料费项目需要报低一些。选项E错误，对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价。66、【正确答案】：ABE【试题解析】：选项A，由于到第5周检查时DEF三项工作已经开始，说明ABC三项工作已经完成；选项B，D工作持续时间是6周，在第5周检查完成3周工作，说明D工程按计划进行；选项C，E工作持续时间是2周，E工作需要1周完成，说明工程按计划进行；选项D，F工作刚刚开始，说明延误1周，并且F工作在关键线路上，影响总工期；选项E，由于第5周检查时，F工作刚刚开始，说明延误1周，并且F工作在关键线路上，总工期需延长1周。67、【正确答案】：CD【试题解析】：2021教材P283本题考核的是关于建筑职工意外伤害保险的部分内容。AE错误：建筑职工意外伤害保险的范围应当覆盖工程项目。是指建筑施工企业为施工现场从事施工作业和管理的人员受到的意外伤害，以及由于施工现场施工直接给其他人员造成的意外伤害。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时