合同模板建筑安装施工合同

合同模板建筑安装施工合同合同编号：__________建筑安装施工合同1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________鉴于业主与承包商就位于____________________的建筑安装工程达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于建筑物的给排水系统、供电系统、通风空调系统、消防系统、智能化系统等安装工程。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在工程验收合格后一年内无质量问题的情况下一次性支付。第三条工程质量3.1工程质量应符合国家及行业现行标准、规范要求。3.2承包商应对工程质量全面负责，确保工程一次性验收合格。3.3工程验收不合格的，承包商应按业主要求及时整改，并承担由此产生的费用。第四条工程进度4.1承包商应按合同约定的工期完成工程。4.2工程进度延误的，承包商应承担相应的违约责任。第五条安全生产5.1承包商应严格按照国家及行业安全生产规定进行施工，确保施工安全。5.2发生安全事故的，承包商应承担全部责任。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。6.2违约金的计算方法如下：（1）逾期支付价款的，违约方应按逾期支付金额的日利率支付违约金；（2）工程质量、进度不符合约定的，违约方应承担相应的整改费用。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.材料合格证5.施工人员名单6.安全生产措施7.工程验收标准二、违约行为及认定：1.逾期支付价款：指合同约定的付款日期届满后，一方未支付价款。2.工程质量不符合约定：指工程验收不合格，不满足合同约定的质量标准。3.工程进度不符合约定：指工程实际进度未达到合同约定的进度要求。4.安全生产不符合规定：指施工过程中发生安全事故，未遵守国家及行业安全生产规定。三、法律名词及解释：1.建筑安装工程：指建筑物的给排水系统、供电系统、通风空调系统、消防系统、智能化系统等安装工程。2.合同总价款：指完成本工程合同约定内容后，承包商应得的全部价款。3.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的质量、进度、安全等方面的检查、评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，确保各项工程按计划进行。如遇不可抗力因素导致进度延误，应及时与业主沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：严格把控施工过程中的每一个环节，确保工程质量。如验收不合格，及时整改，并承担相应费用。3.安全生产事故：加强施工现场安全管理，严格遵守国家及行业安全生产规定。发生安全事故时，及时报告并处理，承担相应责任。4.合同纠纷：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应