2024年钢结构建筑合同（二篇）

第4页共4页2024年钢结构建筑合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订时间：____年____月____日签订地点：根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程期限：____年____月____日至____年____月____日。四、工程用材及要求：1、钢结构主架用国标350H钢;辅料用国标8_____槽钢、5_____5角钢、38_____25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5㎜，铝方管壁厚不低于1㎜;钢构中间方格间隔控制在40㎝至50㎝之间。2、铝塑板用“吉祥荣”牌，两边一样厚。3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。4、钢结构南立面必须与____号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。六、工程质量：1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。3、乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。4、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的____%，保修期为一年。六、工程价款的支付与结算：1、本工程包工包料，合同价款为，合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管理费、人工费以及税金等。2、材料进工地付合同价款的____%，钢构完工付至____%，工程全部完工付至____%，工程竣工验收后开具总工程款发票付至____%，暂留____%保修金，若一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。七、违约责任：(一)、承包方的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。2、自合同签字或盖章生效之日起，因乙方的原因不能履行合同的，甲方有权对其罚款____元作为损失赔偿，若未在合同约定的期限或允许顺延的期限内竣工的，每逾期一天，按工程总造价的千分之一计算赔偿甲方的损失。(二)、发包人的违约责任1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款____元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。八、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院提起拆讼。九、本合同一式____份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执____份，乙方执____份，本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。甲方：_____乙方：____年____月____日2024年钢结构建筑合同（二）尊敬的合作伙伴：您好！非常感谢您选择与我公司合作，为您提供2024年的钢结构建筑项目合同。以下是针对该项目的合同草案，供您参考。合同编号：2024-XXXX甲方（发包方）：公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：__________________联系人：______________________联系电话：____________________电子邮箱：_____________________乙方（承包方）：公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：__________________联系人：______________________联系电话：____________________电子邮箱：_____________________一、项目概述1.1项目名称：_____________________1.2项目地点：_____________________1.3项目规模：_____________________二、合同条款2.1合同金额：2.1.1总合同金额：_____________________2.1.2预付款：_____________________2.1.3进度款支付方式：______________（如分期支付，可具体说明）2.1.4最后支付款：_____________________2.2项目工期：2.2.1合同签订后30天内，提供项目计划表；2.2.2预计工期：_____________________2.3经过的审批：2.3.1合同签订后，乙方负责向有关部门办理项目审批手续，如有需要；2.3.2甲方配合提供必要的文件和证明。2.4保证金：乙方需在签订合同时，支付甲方合同总款项的5%作为保证金，保证金将在项目结束及领取最后支付款后15天内返还给乙方。2.5质量保证：2.5.1乙方需对项目所提供的钢结构材料及施工工艺承担质量保证责任，保证符合相关标准；2.5.2保质期限为项目竣工后的3年，乙方将负责修复和调整在保质期限内发现的质量问题。2.6材料供应：2.6.1乙方需提供项目所需的钢结构材料，严格按照合同要求进行采购、检测和供应；2.6.2材料采购时间、供应数量和质量要求与甲方协商确定。2.7变更管理：2.7.1如发生项目变更，应经过甲乙双方协商一致并签署书面变更合同；2.7.2变更后的项目费用及工期变更，需重新协商确定。2.8违约责任：2.8.1如一方违反合同约定，应向对方承担相应的违约责任；2.8.2如因不可抗力或其他特殊情况导致项目无法完成，应及时通知对方，并协商解决方案。2.9终止合同：2.9.1如因甲方原因需要终止合同的，应提前30天书面通知乙方，并支付相应的违约金；2.9.2如因乙方原因需要终止合同的，应提前60天书面通知甲方，并支付相应的违约金。三、合同附件1.项目计划表2.钢结构材料质量标准及检测报告3.双方签字盖章的合同正本四、其他事项4.1本合同适用中华人民共和国现行法律法规；4.2本合同自双方代表签字盖章后生效；4.3未尽事宜，按照甲乙双方协商确定。特此确认并签署合同：甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：